幕墻維修簡單的合同范本（精選3篇）
幕墻維修簡單的合同范本 篇1
甲方：
乙方：
甲方將所需維修安裝交給乙方負責。雙方在自愿平等的基礎上，友好的達成以下協議雙方共同遵守：
1、工程內容：
（1）行政中心4F內庭院幕墻破損玻璃拆除及安裝（含明框幕墻裝飾條），共5塊，使用活動腳手架安裝；
（2）5#樓8012房及4019房破損幕墻懸窗扇拆除、組裝及安裝，共2塊；
（3）行政中心南面幕墻破損玻璃拆除及安裝（含明框幕墻裝飾條），共4塊，使用吊車安裝；
（4）行政中心1F南面幕墻破損玻璃拆除及安裝（含明框幕墻裝飾條），共1塊，使用腳手架安裝；
（5）行政中心1F南面地下室光棚破損玻璃拆除及安裝，共1塊；
（6）5#樓破損點式圓弧夾膠玻璃拆除及安裝，共1塊，使用吊籃安裝；
（7）5#樓屋面破損點式玻璃拆除及安裝（含增加鋼梁1支），（共2塊），使用腳手架安裝；
（8）行政中心4F內庭院破損中空夾膠玻璃拆除及安裝（含每個洞口增加1支140幕墻立柱），共14塊。
以上玻璃清理、打膠及破損玻璃清運工作由乙方負責，吊籃及吊車費用由甲方負責，吊籃搬運由乙方負責。
2、工程單價
a、經雙方協商，乙方同意以RMB18000元（大寫：壹萬捌仟元整）包干以上工作內容。
b、5#樓圓頂網架玻璃光棚原膠縫割除、清理及注膠、清理按30元/平方米。
c、玻璃垃圾清運費1500元。
3、質量要求：乙方要按照甲方提出的要求保質保量完成，如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方全部承擔，工期不順延。如需有變動甲方應提前72小時通知乙方，否則造成的損失由甲方承擔。
4、乙方無條件服從甲方現場負責人的管理，嚴格遵守施工現場的各項規章制度，如有安全事故發生，乙方自行負責。
5、付款方式：待工程驗收合格后一次性付全款。
6、甲方為乙方提供便于施工的場地。并負責協調與施工方的關系。
7、本工程玻璃屬于易碎品，安裝完成后乙方應立即通知甲方，甲方在2日內派人驗收，驗收合格完后玻璃有破損現象由甲方負責，反之未驗收合格之前玻璃有破損現象由乙方負責。
8、本協議一式二份，甲、乙雙方各一份，雙方簽字蓋章生效。
甲方： 乙方：
金華分公司
負責人：負責人：
電 話： 電 話：
年 月 日 年 月 日
幕墻維修簡單的合同范本 篇2
甲方：______________
乙方：_________________公司
由于甲方在使用乙方生產和安裝的2臺行車過程中，經常出現故障，導致甲方的生產經營受到嚴重影響，損失難以估計。我司本著平等公正，互惠互利原則，經雙方友好協商就甲方雙梁A型吊鉤門型起重機和L型單梁吊鉤門式起重機各一臺進行維修等事宜達成如下協議。
1、維修內容
根據甲方要求，乙方負責對甲方的2臺行車進行大修，包括車體維修，電器部分維修(更換線纜等)，機械設備的整體檢查和維修(包括更換不能使用的零部件)，并在________臺行車維修完畢后進行整體除銹和噴漆，甲方配合乙方完成以上工作。
2、有效期限
自協議簽訂之日起一年內是質保期，在此期間如出現大的機械故障，乙方應及時趕到并進行修復。
3、費用結算及方式
在乙方完成甲方安排的維修內容后，根據實際情況并在乙方確認下甲方可以適當預支部份費用。在行車維修完畢后經檢查符合相關標準，并在行車檢驗合格后按每臺___________元進行支付(含預支費用)，2臺行車總計40萬，余下20萬在合同簽訂滿1年，2臺起重機無大故障，支付給乙方。
四、安全
在乙方給甲方做維修內容的過程中，乙方人員的安全由乙方負責，與甲方無關聯。
5、該協議自簽訂之日起生效，本協議一式2份，雙方各執一份。
甲方：______________乙方：______________
簽字：______________簽字：______________
時間：______________時間：______________
________年________月________日(于貴陽簽訂)
幕墻維修簡單的合同范本 篇3
合同編號：______
甲方(定作人)：______
法定住址：______
法定代表人：______
職務：______
委托代理人：______
身份證號碼：______
通訊地址：______
聯系人：____________
電話：____________
傳真：____________
帳號：____________
電子信箱：______
乙方(承攬人)：______
法定住址：______
法定代表人：______
職務：____________
委托代理人：______
身份證號碼：______
通訊地址：______
聯系人：____________
電話：____________
傳真：____________
帳號：____________
電子信箱：______
雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_____修繕協議：
第一條修繕修理項目、數量、報酬
第二條定作人保證其有權對上述_____進行修繕。
第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。
第四條材料
第五條檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：______、方法：______、時間：______、地點：_______
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：______、方法：______、時間：______、地點：_______
第六條修繕修理時間
從_____年_____月___________日到_____年_____月________日
第七條質量要求
修繕修理項目應符合_____的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：_______
第八條資料提供
1.定作人于_____時間，以_____的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：_______。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的___________日內答復。
第九條轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：____________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：
1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：_______，并滿足以下要求：_______。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條更換部件：
1.部件更換可能會影響____________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_____市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條交付
修繕修理項目完工后，交付時間：______，交付方式：_______，交付地點：_______。
第十七條驗收
1.雙方約定由_____來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬___________元。該部分費用由定作人來負擔。
2.修繕修理項目檢驗標準依據____，具體驗收時間為：_______
第十八條修繕費用
本次修繕的費用為__________元，定作人在____年____月_____日前向承攬人預付材料款(大寫)__________元，在本次修繕結束并經驗收合格后___________日內將尾款___________元全部付清。
第十九條結算方式
報酬與材料費的結算方式為：
第二十條保修
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_____個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_____天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的終止
如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_____(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：__________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起__________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_____仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后___________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂______日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十八條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之______日起生效。
有效期為_____年，自_____年_____月___________日至_____年_____月___________日。
本合同正本一式_____份，雙方各執_____份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：_______承攬人(蓋章)：_______
法定代表人(簽字)：_______法定代表人(簽字)：_______
委托代理人(簽字)：_______委托代理人(簽字)：_______
簽訂地點：_______簽訂地點：_______
_____年____月___________日_____年____月___________日