違約金合同十篇
違約金合同 篇1
甲方(借款人)_____________
身份證號碼：___________________
乙方(貸款人)_____________
身份證號碼：_____________
甲乙雙方就借款事宜，在平等自愿、協商一致的基礎上達成如下協議，以資雙方共同遵守。
乙方貸給甲方人民幣(大寫)________________，于__________年__________月__________日前交付甲方。
借款利息：________________
借款期限：_________________
還款日期：_________________年__________月__________日。還款方式：_________________現金/_________________支付。
違約責任：_________________
爭議解決方式：_ 雙方協商解決，解決不成，提交_________________人民法院。
本合同自_______________生效。本合同一式兩份，雙方各執一份，合同文本具有同等法律效力。
甲方(蓋章) ___________
法定代表人(簽章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
違約金合同 篇2
一、合同履行，經營業務發生，購買方違約的。
1、銷售方：取得違約金，屬于增值稅應稅銷售額的價外費用，可開具專票或普票。
2、購買方：超出合同金額支付的違約金，可計入購進貨物、服務及相關資產成本。
二、合同履行，經營業務發生，銷售方違約的
1、購買方：取得違約金，購買方相對于銷售方，未發生銷售行為，不繳增值稅。
2、銷售方：支付的違約金，不得沖減銷售額。可憑合同或協商紀要計入營業外支出，準予作企業所得稅的稅前扣除，屬于在經營活動中實際發生的，與取得收入有關、合理的支出。
三、合同未履行，購買方或銷售方違約的。
違約金合同 篇3
甲方(出賣人)：_______________物業發展有限公司
乙方(買受人)：______________________________業主
鑒于：
1、__________年__________月__________日，甲、乙雙方共同簽訂了《__________市商品房預售合同》(合同編號：_______________)，乙方購買______________________________小區住宅樓(____________________)，乙方已向甲方支付購房款人民幣__________元。
2、甲方應于__________年__________月__________日前向乙方交付商品房。
3、__________小區住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》，甲方自__________年__________月__________日起辦理入住手續，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至__________年__________月__________日。
5、乙方已于__________年__________月__________日辦理了入住手續，接收了商品房。
6、自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，甲方逾期交房__________日，對照《__________市商品房預售合同》第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之__________的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣__________元。甲乙雙方經協商，達成以下協議共同執行：
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣__________元，于__________年__________月__________日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。
甲方：______________________乙方：_____________________
_______________年_____________月_____________日
違約金合同 篇4
反訴人(本訴被告)：_________________有限公司
法定代表人：_________________。
聯系電話：_________________
被反訴人(本訴原告)：_________________。
法定代表人：_________________。
住所：_________________。
聯系電話：_________________
反訴人就被反訴人___________合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。
反訴請求
事實和理由
此致
________人民法院
反訴人：_________________
日期：_________________
違約金合同 篇5
申請人：_________________住所地：_________________法定代表人：_________________
被申請人：_________________住所地：_________________法定代表人：_________________
申請事項：請求貴院將本案移送至_________區人民法院審理
事實與理由：貴院受理的訴糾紛案件，申請人認為貴院對本案無管轄權，具體理由如下：根據《中華人民共和國民事訴訟法》第三十四條合同或者其他財產權益糾紛的當事人可以書面協議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地等與爭議有實際聯系的地點的人民法院管轄，但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規定。本案中，依照上述法律規定，申請人認為貴院對本案并無管轄權，應移送至_________人民法院審理。
此致
__________________人民法院
尊敬的學院領導：_________________
您好!
我是_______________，__________大學__________院__________碩士生。由于簽約前未考慮周全，現向您提出違約申請。現已簽約的單位為__________公司，違約后的新單位為__________公司。
本科與碩士期間，我一直從事__________專業的學習與研究，__________公司與我的研究方向十分吻合，相對__________我更渴望進入__________行業工作。另外，考慮到自己以后有可能在__________行業創業，__________公司被業界認可的培訓體系能夠為我帶來更多的學習機會。父母也希望我在離家較近的地方工作，也跟女友工作的地方離得較近，避免每天浪費兩三個鐘頭在上班的公車上。
去年十一月份，由于沒能通過__________公司的招聘，又擔心找不到工作，因此草率地簽了__________。但是，今年四月份__________又向我提供了我渴望的__________工作。因此，我決定去__________公司從事__________工作，希望自己在__________行業有一定的建樹。
基于以上原因，我向院領導提出違約申請。我深知違約行為給學院的就業工作帶來極大的不便，在此對我之前的不慎行為表示深深的歉意!我將嚴格按照就業協議承擔責任，履行與原單位的違約條款。
再次向您和學院表示深深的歉意，并希望學院能夠通過我的申請。
申請人：_________________
__________年_____月_____日
申請人：_________________
_________年_________月_________日
違約金合同 篇6
第一百一十四條當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。
最高人民法院關于適用《中華人民共和國民法典》若干問題的解釋(二)：
第二十九條當事人主張約定的違約金過高請求予以適當減少的，人民法院應當以實際損失為基礎，兼顧合同的履行情況、當事人的過錯程度以及預期利益等綜合因素，根據公平原則和誠實信用原則予以衡量，并作出裁決。
當事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的，一般可以認定為民法典第一百一十四條第二款規定的“過分高于造成的損失”。
以上內容就是關于擔保公司扣車違約金賠償標準的相關法律回復，希望您能滿意
違約金合同 篇7
男方：____，____年____月____日出生，___族，現居住________，身份證號碼：________。
女方：____，____年____月____日出生，___族，現居住________，身份證號碼：________。
甲乙雙方于_______年_______月_______日經_______民政相關部門登記結婚，于_______年_______月_______日生育一女取名_______。現雙方均感出現婚姻中不可調和的矛盾，婚姻關系已無維系的必要，自愿離婚。本著平等協商、互諒互讓的原則，雙方達成以下協議：
一、雙方自愿解除婚姻關系。
二、婚生女_______由乙方撫養，撫養費支付及探望方式如下：
1.甲方應支付的撫養費為從本協議簽訂之日起每月支付人民幣_______元。隨著時間的推移雙方均認為小孩的實際需要為逐年增加，為此雙方同意每隔兩年撫養費增加10%，至18周歲止。
2.撫養費每半年度支付一次，于每一次支付周期開始的前十五天內支付完畢。由甲方將款存入乙方指定的銀行賬號內。
3.甲方每月探望婚生女兒兩次，具體方式為每月第二及第四個周五下午由甲方自行至學校將_______接回原告住處，周一上午自行送_______返校。寒暑假由甲乙雙方輪流撫養，本次署假由乙方撫養，以次類推。
三、雙方對現住房的分割協議如下：
1.雙方婚后以甲方名義購買的現住房(位于：_______)歸乙方所有;
2.該房屋內的現有家具、家電歸乙方所有;
3.該房屋仍欠銀行的按揭貨款本息由乙方自行清償;
4.乙方取得該房屋的產權及結合本協議書的其他財產分割約定，對甲方的相應補償為，向甲方支付人民幣_______元。
四、雙方的其他共同財產的分割為：
1.雙方各自名下的財產，包括但不限于存款、工資收入、住房公積金等，歸各自所有;
2.雙方各自名下的債權、債務由各自享有及承擔。
五、各自衣物等生活用品，歸各自所有。甲方應于離婚登記之日前將所有個人用品從現住房內搬出，否則視為放棄。
六、相關手續的辦理：
1.離婚手續的辦理，不影響本協議中所約定的財產分割協議的獨立效力;
2.本協議簽訂后，由乙方自籌資金在合理的時間內將雙方現住房的銀行按揭貨款清償，甲方有義務進行必要的協助;
3.在雙方辦理好按揭貨款清償手續的當天，雙方共同至_______民政相關部門辦理離婚登記手續;
4.雙方辦理離婚登記手續后，甲方有義務協助乙方及時至北京市朝陽區房屋管理局等相關部門辦理產權變更手續，將房屋產權變更為乙方一人所有;
5.乙方應于房屋產權變更手續辦妥之日向甲方支付完_______元的補償款;
6.甲方應在收取補償款之前，將戶籍從現住房內遷出。否則，應扣除5萬元戶籍遷出押金，待戶籍遷出后，乙方再將剩余5萬元交付給甲方。
七、相關罰則：
1.甲方無論因何種原因延誤三個工作日以上(含三個工作日)，導致相關手續無法辦成的，應支付乙方延誤損失人民幣5萬元;
2.乙方無論因何種原因延誤三個工作日以上(含三個工作日)，未支付甲方_______萬元的經濟補償金的，應支付甲方延誤損失人民幣5萬元。
八、本協議雙方簽字時生效，一式三份，甲乙雙方各執一份，婚姻登記機關一份，具有同等法律效力。本協議中的財產約定內容，自本協議簽字時即生效，不以離婚登記手續的辦理及(或)產權變更手續的最終完成為生效前提。
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：
_______年_______月_______日 _______年_______月_______日
違約金合同 篇8
致：_________________監理有限公司
茲有我施工單位施工的 _____________ 工程，在年月日，大批的當地村民進入施工現場阻止我施工單位施工作業;隨后施工單位，監理單位，設計單位和業主單位現場調解仍沒有勸服當地村民，并且在此期間政府部門出面協調和設計單位對基礎的形式變更后，當地的村民還是到施工現場阻工。
經上級部門和業主單位的同意，我施工單位于年月日正式停工待命。為了保證復工后的正常進行，停工期間現場的機械設備和周轉材料一律停滯在工地，現場施工人員不予放假在現場組織學習和安全教育，等候工程復工;在此停工期間給我施工單位造成較大的經濟損失和工期延誤。
停工期間發生的費用及損失如下：_________________
1、施工人員的誤工費;
2、項目部管理人員的管理費;
3、機械設備的閑置費;
4、材料損失的補償費。
我施工單位按照合同約定內容的程序向貴監理單位提交費用及工期的索賠意向。
施工單位：_________________
日期：_________________
違約金合同 篇9
甲方：____________________
乙方：____________________裝潢公司
鑒于乙方承包裝修之甲方__________________公寓_________號房屋工程已于_________年_________月_________日交付使用，有關細項質量需進一步觀察，目前有關工程細項已需維修養護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協議：
1.本工程保修期為_________年，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2.乙方在保修期內工作范圍為：
就裝修工程所涉及全部項目(_________年_________月_________日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及_________年_________月_________日所簽署的裝飾工程施工承包合同補充協議列明為準)的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂出現脫落，所有器具因質量原因出現的損壞及其他質量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責任：
(1)花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4cm缺角，1塊1/3斷裂，若在保修期內有空鼓的花崗巖出現斷裂，乙方應予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
(2)護墻板的板面目前變形較重，乙方應_________年_________月_________日前進行更換或整修。
(3)木門現已變形，乙方應于_________年_________月_________日前進行整修。
(4)壁紙卷邊，乙方應于_________年_________月_________日前進行整修。
(5)廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應于_________年_________月_________日前新購反水彎并進行更換。
(6)前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4.乙方工作方式
在甲方發現工程出現質量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節假日包括在內)內，乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。
5.法律責任
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的，甲方有權扣除工程尾款人民幣_________元;若甲方因該質量問題造成其他損失，甲方除有權扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結算
保修期內未出現質量問題或雖出現質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結束后七日內，甲方將尾款如數結算予乙方，同時某年某月某日乙方將第3條所述問題整修結束后，若甲方感到滿意，可以結算。
7.本協議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:__________________
乙方:__________________裝潢公司
簽訂日期：___________年___________月_________日
違約金合同 篇10
甲方：________________房地產開發有限公司(以下簡稱甲方)
乙方：________________(身份證號)(以下簡稱乙方)
乙方在________________有正在經營中的門面房一間，磚混結構，現乙方同意由甲方進行拆遷開發，甲方愿承擔拆遷開發建設任務。為了確保甲、乙雙方合法權益，雙方就拆遷補償及安置問題達成如下協議：
一、拆遷安置
第一條 乙方位于________門面房交由甲方拆除，房屋使用面積________平方米，房產證號為________。拆遷補償實行實物置換的方式，拆遷后，甲方按1：1.2倍就地安置乙方門市(面)一間凈使用面積平方米，門面房坐________向________，正面寬度不得低于4米(南北方向為寬)。
第二條 本協議簽訂后，甲方在拆遷前支付乙方押金________萬元后，乙方交由甲方進行拆除。待房屋交房后，甲方將門面房房產權辦至乙方名下，同時新門面房交付使用時達到國家規定的驗收標準，包括道路、水、曖、電、門窗、卷閘等設施具備使用條件。雙方驗收簽字后，乙方將押金全部退還甲方。
二、違約責任
第三條 甲、乙雙方簽訂協議后，甲方保證按合同約定進行開發建設。在非乙方原因的情況下，如甲方在乙方全部搬遷后二年內不能開工，視為甲方違約，甲方抵押至乙方的押金不退還，且該地塊交由乙方自行組織建設。
第四條 甲方按合同支付乙方押金后，如乙方不按約定日期搬遷，視為乙方違約，每延期搬遷一天，乙方向甲方支付1000元的違約金，同時，由此產生的一切后果和責任由乙方負責。
三、過渡期補償責任
第五條 門面房分配到被拆遷人之前，按以下協議由甲方支付乙方過渡安置補償費：
1、甲方支付給乙方過渡安置補償費每月(年)(________)________元，從________年________月________日起計算，至新門面房分配并驗收移交到被拆遷人當月止。
2、甲方在________年________月________日前一次支付給乙方第一年的過渡補償費，第二次過渡費在________年________月________日前支付。
3、若門面房未能按期(具體時間)交付使用，甲方在延期時間內按協議月過渡費的三倍向乙方支付月過渡安置補償費。
第六條 本協議對甲、乙雙方具有同等的法律約束力。任何一方不因家庭成員或其它相關人的影響而違約。由現有房屋本身引起的糾紛和矛盾由乙方協調處理;在拆遷開發建設過程中出現的糾紛和矛盾由甲方自行協調處理，與乙方無關。
第七條 本協議由產權人親自簽署，其他人員代簽無效。
第八條 本協議雙方簽字蓋章后生效。
第九條 本協議一式四份，雙方各執二份，具有同等法律效力。
第十條 未盡事宜協商解決，協商不成向離石區法院起訴，按法律程序解決。
甲方：________________(單位蓋章) 乙方：________________
法人代表：________________ 簽字：________________(手印)
簽訂日期：________年________月________日