買賣合同（羊肉）（精選14篇）
買賣合同（羊肉） 篇1
訂貨單位（甲方）：_________
供貨單位（乙方）：_________
根據《中華人民共和國合同法》及國家、省、市有關預拌商品砼管理規定，經甲、乙雙方協商并同意簽定本商品砼買賣合同，由甲乙雙方共同遵守履行。
一、工程概況
建設單位：_________
施工單位：_________
工程名稱：_________
工程地址：_________
結構形式：_________
總層數：_________
總高度：_________
運距：_________
二、合同總數量及總金額
（預計）總數量：_________m3
（預計）總金額：人民幣（大寫）_________，￥_________
商品砼明細如下：金額單位（元）
商品砼標號
合計
數量（m3）
商品砼單價（含運費）
含泵費單價
不含泵費單價
金額合計
特殊商品砼外加劑計算方法
非泵送部分其他計算方法
混凝土結算量計算方法
其他
如遇國家經濟政策有重大調整，價格另議。
備注
三、對商品砼質量和技術要求標準及雙方對質量負責的條件
1.乙方必須按合同的要求供應各種強度等級的混凝土，商品砼的質量必須符合國家規定的標準，經確認是乙方原因造成商品砼質量問題的，則乙方必須承擔全部責任。
2.當商品砼到達現場后，甲方必須按商品砼規范要求進行合理施工，經確認是甲方原因造成商品砼出現質量問題的，則甲方必須承擔全部責任。
3.甲方必須派專人在施工現場對澆注前的商品砼數量，坍落度等技術指標及乙方人員的服務態度等進行監督檢查，如有異議可拒簽商品砼發貨單并立即與乙方協商解決，若無異議則甲方必須據實簽收。
4.其他約定事項_________。
四、商品砼簽收要求
1.本合同約定，甲方特指派_________對乙方提供的'商品砼進行簽收，除此之外任何人無權進行簽收。
2.乙方所提供的商品砼數量累計達到_________m3時，若乙方提出需甲方對此數量的混凝土進行認證時，甲方必須給乙方出具數量認證憑證，同時收回認證數量部分的混凝土簽收小票。
3.混凝土合理損耗量按國家標準執行。
4.其他約定事項_________。
五、對商品砼驗收標準
1.商品砼的驗收以商品砼生產之日起28天后混凝土抗壓報告結果為驗收標準，若無異議則視為混凝土質量合格。取樣按（供方、施工現場、第三方）為準。
2.其他_________。
六、商品砼的供應時間、方式、地點及其他條件
1.商品砼的供應自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日結束，若超出此供應時間，則乙方有權停止供貨，并追究甲方的違約責任。
2.在每次澆注前甲方必須提前前_________小時通知乙方所需商品砼的標號、數量、施工地點、部位及施工時間等，并按要求填寫商品砼委托單。如有變化甲方必須提前_________小時通知乙方。
3.每次混凝土施工前，甲方必須平整好施工場地，保證施工現場車輛運行順暢，協調好同有關部門及周圍群眾的關系等，因此方面的原因造成延誤混凝土施工或混凝土出現質量問題的則乙方概不負責。
4.本合同約定：（供、購、收）貨地點為本合同履行地。
5.其他_________。
七、結算方式及限期_________。
八、違約責任
1.合同簽定后，甲方中途無故解除合同或乙方中途無故解除合同，應向對方支付合同規定預計總價款10%的違約金。
2.甲方若未按合同規定的結算方式進行貨款結算，則乙方有權終止合同，并追究甲方的違約責任，同時甲方必須按日萬分之五承擔滯納金。
3.因甲方的原因造成工程停工的則甲方必須在停工之日起二十日內將乙方的所有混凝土款結算清。
4.在甲方要求的混凝土數量范圍內，乙方已生產而甲方提出退貨時，此部分混凝土視甲方已購買，甲方必須據實簽收。
5.乙方在甲方按合同規定支付貨款后應據實提供給甲方各批次商品砼的實驗報告，若甲方出現違約情況則乙方在糾紛未解決前有權不提供商品砼試驗報告。
6.其他違約責任_________。
九、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，應協商或調解，協商或調解不成，可采取第種方法解決。
1.大連仲裁委員會。
2.本合同履行地法院。
3._________。
十、本合同未盡事宜由甲乙雙方協商解決
十一、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，另一份存檔
十二、本合同經雙方簽字并加蓋印章之日起生效
十三、補充協議：_________。
甲方：_________________乙方：_________________
地址：_________________地址：_________________
電話：_________________電話：_________________
代表：_________________代表：_________________
簽約日期：_____________簽約日期：_____________
買賣合同（羊肉） 篇2
甲方：
乙方：
______________公司(簡稱甲方)與___________(簡稱乙方)在友好合作的基礎上，遵守自愿、平等、公正、互惠和誠信原則，就中草藥植物精品綠化苗木的購銷事宜，達成如下合同條款：
雙方遵循“公司+苗農=訂單林業”的經營模式〔即由______公司將零散的苗農組織起來，中草藥植物綠化苗木(半成品)，數年后再由______公司回購中草藥植物綠化苗木(成品)〕，共同壯大中草藥植物精品綠化事業，實現公司與苗農雙贏的新局面。
一、甲方的責權利
1.保證銷售給乙方的苗木是經過馴化后的優質中草藥植物苗木，在正常情況下移栽成活率在100%左右，年增值率在30%左右;
2.保證在乙方將這些苗木種植后，按照事先約定的時間和價位回收，回購時不得賒欠;
3.回收年限為______年，回收價為______株/元，總量______株，總價______萬元;
4.在合同期內視情況，不定期為乙方提供______支持;
5.為乙方代辦苗木托運等事務，外包裝費、運費由乙方自理。
二、乙方的責權利
1.享有《____________林場(苗圃)》稱謂;
2.購買甲方半成品苗木時貨、款雙清，不得賒欠;
3.原則上無權自銷本訂單苗木，若要自銷須征得甲方同意，否則將承擔由此帶來的經濟損失;
5.為甲方代辦苗木托運等事務，外包裝費、運費由甲方自理;
6.享有優于他人與甲方續簽合作合同的權益。
三、其他
1.合同一式四份，雙方各持二份，雙方簽章生效;
2.有效期為______年______月______日至______年______月______日止;
3.未盡事宜雙方協商解決，若出現協商解決不了的法律問題，由仲裁委員會仲裁;
4.備注：_______________________
甲方：(簽章)____________
乙方：(簽章)____________
日期：____________________
買賣合同（羊肉） 篇3
合同編號：
產品工號：
簽訂地點：
買方： (以下簡稱甲方)
賣方： (以下簡稱乙方)
(提示:按國家標準、行業標準或技術協議標準，在本條款中具體明確)。
第三條 質保期內的服務
質保期為自產品驗收合格之日起( )年。質保期內如出現質量問題，乙方負責免費維修與更換，否則甲方有權直接從質保金中扣減維修與更換費用。(提示:根據產品特點在本條款中明確規定大于或等于1年的質保期期限。)
第四條 交貨時間： 。
第五條 交貨地點： 。
第六條 運輸：運輸費用由乙方承擔，包含在合同總價內。
第七條 包裝：包裝費用由乙方承擔，包含在合同總價內。包裝物不回收。
第八條 驗收方法
雙方根據合同約定的質量標準現場驗收，驗收合格后出具驗收清單。驗收清單的出具不減輕和排除乙方產品質量問題所產生的責任。乙方持驗收清單與甲方辦理合同決算書。(提示：如果合同在執行過程中有數量的變化或屬于單價包干的，必須辦理合同決算書。)
第九條 付款方式
1、付款條件
(提示：①原則上不能有預付款;有特殊情況需要支付預付款的，必須要求對方提供等額的銀行預付款保函作為擔保;②嚴格掌握進度款支付節點，貨未送到時付款不能超過60%，貨到驗收合格時付款不能超過90%;③必須預留10%質保金，在質保期滿且無質量問題時支付。)
2、付款方式：銀行支票、匯票、銀行承兌匯票。
3、發票要求：乙方向甲方開具17%增值稅專用發票。(提示：根據合同金額的大小，明確開具發票的具體時間。)
4、末次進度款的付款依據：
雙方合同、乙方發票、甲方出具的驗收清單、雙方合同決算書。(提示：如果雙方辦理了合同決算書，必須以此作為付款的依據。
買賣合同（羊肉） 篇4
上訴人(原審被告)謝某1，男， X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。
上訴人(原審被告)謝某2，女， X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。
上訴人(原審被告)黃某，女，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。
上訴人(原審被告)陶某，女，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。
上訴人(原審被告)黃某，女，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。
被上訴人(原審原告)朱某，男，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。
被上訴人(原審原告)徐某，女，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。
上訴人因與被上訴人房屋買賣合同糾紛一案不服上海市徐匯區人民法院(x0)徐民三(民)初字第號民事判決，特依法上訴貴院。
上訴請求
1、撤銷上海市徐匯區人民法院(x0)徐民三(民)初字第號民事判決，將本案發回原審法院重新審理或者由貴院查清事實徑行改判。
2、本案一審、二審訴訟費、保全費由被上訴人負擔。
本案一審判決，定性不當，適用法律確有錯誤。事實與理由如下
一、該房屋買賣合同須由上訴人四人共同行為，且以被告黃某為主導。
無論是合同的發起還是合同的履行(錢款往來)其中真正的主導應是上訴人黃某，而非上訴人謝某1。一審法院認為，謝某1始終代表四名上訴人，顯然定性不當。
首先，涉案房屋是以黃某母親陶某所得動遷款項為大部分錢款所購置，且至今謝某1仍與妻子、岳父、母共同居住。從整個房屋買賣過程來看，是由黃某提出售房，并讓謝某1陪同前往中介公司辦理掛牌，之后與被上訴人的多次交涉，都由黃某出面，甚至被上訴人的兩次付款均是由黃某收款(謝并不在場)，且匯入賬戶也是黃某私人賬戶。而且，從被上訴人提供的一審證據(8月19日的電話錄音)顯示，謝某1在與被上訴人協商該房屋買賣合同的過程中，明確表示關于房屋買賣的問題“我回去也要商量”，足見謝某1不可能代表所有上訴人，他也自知無法代表所有上訴人。
其次，從雙方簽訂過的協議的簽字人員來看，3月11日簽訂的房屋買賣合同為上訴人四人與被上訴人兩人簽字，3月11日簽訂的“協議”由除謝某1之外的三名上訴人與被上訴人兩人簽字，到了7月25日簽訂的“協議”則僅有謝某1一人與被上訴人兩人簽字，而恰恰是7月25日的“協議”遭到了其他三名被上訴人的一致反對。這就更有力地說明，謝某1從未代表過其他上訴人履行過任何法律行為
再者，雖然在房屋買賣合同中，四名上訴人的聯系電話都為謝某1一人手機號碼，但并不能表明謝某1就取得了其余三人的全權委托。僅填寫謝某1一人手機號碼，一則是為了便于進行及時聯系，二則也只能說明，由謝某1作為聯系人而已。一審法院認為，“被告謝某1始終代表四被告與中介和原告進行房屋交易事宜的協商，……”，故而推定謝某1就取得了代理權的原因之一，這顯然是擴大了僅作為聯系人的.權利范圍，并且也忽視了其余上訴人應享有的對房屋的處分權。
二、7月25日簽訂的補充協議系效力待定協議。
7月25日所簽訂的補充協議，系中介制作，乃甲方謝某1與乙方朱某私下擬訂。在甲方一欄僅有上訴人謝某1一人簽字，其他上訴人當時并不知情，后來知曉該事后，明確表示反對，至今其他上訴人對該協議堅決不予追認。根據《城市房地產管理法》第三十八條第一款第四項規定，共有房地產，未經其他共有人書面同意的，不得轉讓。上訴人認為，第一，上訴人謝某1根本不構成表見代理，不能代理其他被告作出該意思表示;第二，該協議違背了除謝某1之外三人的真實意思表達，且不予追認;第三，該協議并未生效，處于效力待定狀態。故該協議不應作為本案證據予以采信。一審法院在該合同不具備形式要件的前提下，被上訴人也沒有足夠證據表明其余三名上訴人授權于謝的情況下，僅以內心確認的方式，推定謝具備締約的代理權，從而認定7月25日協議有效的理由之一是與事實不符，也于法無據的。
至于上訴人黃某及其母陶某其女謝某2于8月8日前往交易中心并非其真實意思表示。三名上訴人始終不予承認7月25日簽訂的“協議”的有效性，但迫于房屋產權證原件仍握在房產中介手中(現在房產證仍舊在房產中介處)，三人是出于索要房產證原件的目的而前去，并非是辦理過戶登記手續的意思表示。退一步講，若四人真是前往辦理過戶登記，當場得知僅僅修改合同中的過戶登記時間，即能辦理過戶登記，當天馬上即可進行修改，無須拖延。而事實并非如此。故一審法院認定四被告前往交易中心就是辦理過戶手續，并進一步推定三名上訴人用行為對7月25日之協議的效力進行了認可及追認，顯然不符合邏輯。
三、約定違約金數額畸高，違約條款應為無效。
上訴人謝某1與被上訴人于7月25日簽訂的協議中約定，若一方構成違約，則按照房價款的日百分之一計算違約金，該違約金條款無效。
首先，7月25日所簽訂“協議”是由中介公司提供，合同解釋應作對被上訴人不利解釋。一審中，上訴人曾就提出被上訴人與中介公司存在利益關系，因被上訴人承諾若該房屋買賣成交，則由其單獨向房屋中介公司支付全部傭金。顯然，該合同中的違約金條款其真正目的是針對上訴人而設定，不具誠實性。
其次，3月11日簽訂的房屋買賣合同沒有及時得以履行，其責任因由被上訴人承擔，因被上訴人錢款無法及時到位所導致。至7月25日，被上訴人錢款已到位，故向上訴人提出簽訂一份補充協議(即7月25日之“協議”)，并在協議中約定數額畸高違約金，顯然是出于保護被上訴人目的，不具公平性。
最后，根據《最高人民法院印發〈關于當前形勢下審理民商事合同糾紛案件若干問題的指導意見〉的通知》第7條，最高人民法院關于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二) 第29條，一再強調違約金應“根據公平原則和誠實信用原則予以衡量”。本案中的違約金明顯違反公平原則和誠實信用原則，當屬無效，不應予以支持。
綜觀本案，原系被上訴人由于無法按時籌措錢款履行合同，導致合同沒有按時過戶，系違約在先。上訴人之一謝某1在無授權情況下，僅一人與被上訴人達成延期過戶協議，該延期過戶協議應屬效力待定，不應成為本案判決之依據。此外，本案涉案金額高達209萬元，屬爭議額較大的案件，且一方人數眾多并存在責任不一，涉及的法律關系又較為復雜，一審期間上訴人曾提出希望該案件轉為普通程序，以便于法院更好的查明事實，作出公正判決。然而一審法院并沒有采納上訴人的建議，反而在還沒有查明事實，又缺乏有力證據的前提下，并加以判決，導致上訴人一審敗訴，并將面臨將市值高達250萬元的房屋近似無償地轉讓于被上訴人。上訴人家中耄耋老人無不老淚縱橫，茶飯不思，每每想至即將無處安老，悲痛欲絕。一審法院對于多處法律行為認定不當，故懇請二審法院，維護上訴人合法利益，依法予以發回重審或徑行改判。
上訴人：
年 月 日
買賣合同（羊肉） 篇5
甲方：
乙方：
經雙方協商，本著互惠均等的原則，特制定本合同如下：
第一條：經銷內容
一、甲方向乙方提供本公司所生產的飲料系列產品，授權乙方在特定區域經銷。
二、如有特殊情況，乙方需轉讓經銷權予第三方時應取得甲方書面同意。
第二條：經銷區域
一、乙方只能在甲方指定區域經銷甲方產品，不得超出此范圍銷售，否則，視為跨區銷售。
二、甲方指定乙方的經銷區域為。甲方在乙方經銷區域內不為其它商戶供貨。如發現甲方為其它商戶供貨，乙方有權向甲方提出索賠。
第三條：銷售目標
一、乙方銷售甲方產品，需按以下比例有計劃地完成每月的銷售任務，且全年的'銷售目標最低萬元(大寫)。
月份
本月銷售占全年銷售比例
目標(萬元)
季度目標(萬元)
二、銷售額確認：乙方貨款到達甲方指定帳號的實際金額，為甲方確認乙方銷售額的唯一憑證。
第四條：銷售價格
甲方按下列供貨價格供貨，乙方應嚴格按下列價格規定進行銷售，不得低于本價格銷售，否則視為低價銷售。(單位：元/箱每箱15瓶)
品項規格總經銷進價轉批商進價街批商超/酒店進價商超零售價酒店零售價/冰攤
銀杏綠茶500ml27303233/3537.53元/瓶
銀杏烏龍茶500ml27303233/3537.53元/瓶
冰紅茶500ml27303233/3537.53元/瓶
注：本價格不含運費，運費由乙方承擔。
第五條：付款及交貨
一、付款
1、乙方必須采用先款后貨的方式向甲方支付貨款。
2、乙方向甲方支付的貨款必須以銀行匯票或電匯形式向甲方所指定的帳號支付。款到，甲方安排發貨。
3、其它事宜：
二、交貨
1、乙方必須每月25日前向甲方提交下月《*公司特約經銷商月份貨物需求計劃》，甲方據此安排下月發貨計劃。
2、乙方每次要貨不得低于20xx箱，并詳細填寫《*公司特約經銷商貨物申請書》，連同相關付款憑證傳真至甲方，甲方將依據貨款到帳情況安排發貨。
3、甲方將產品送到乙方唯一指定倉庫，乙方必須當面簽收并加蓋公章，方可入庫。
4、乙方指定倉庫地址。
第六條：有關銷售約定
1、換貨政策
經銷商在首次進貨60天內可申請換貨(調換品種)，經甲方總部批準后執行(換貨所發生的運費由乙方承擔)。
2、退貨政策
原則上不退貨，特殊情況須報公司總部申請。
3、經銷商返利
經銷商可享受半年和年底兩次返利(乙方累計銷售茶飲料5000件以上甲方給于乙方2%)。
4、經銷商處罰
凡發現合作客戶有越區銷售或低價傾銷占用甲方貨款等行為一律扣除返利，扣除保證金。
買賣合同（羊肉） 篇6
出賣人：_________________________以下簡稱甲方
買受人：_________________________以下簡稱乙方
為了發展果品生產，安排好市場供應，甲乙雙方協商一致，簽訂合同，共同信守。
第一條 定購水果名稱、單位、單價、數量名稱
單位(公斤)單 價數量(公斤)金額(元)一等二等三
等 金額合計：
第二條 果品質量
按照國家規定的規格標準執行。
第三條 包裝要求和費用承擔
1.包裝材料及規格：____________________________ 。
2.每包水果凈重：______________公斤。
3.不同品種登記分別包裝。
4.包裝牢固，適宜裝卸運輸。
5.每包品種登記標簽清楚。
6.包裝費用由甲乙負擔。
第四條 交貨時間、地點
1.交貨時間：__________________________________________
2.交貨地點：__________________________________________
第五條 驗收方法
第六條 運輸方法及運費承擔
第七條 結算方式與期限
第八條 甲方的違約責任
1.甲方未按合同規定品名、品級、數量交貨，應向乙方償付少交部分總價值______%的違約金。
2.甲方未按合同規定時間交貨，每逾期10天，應向乙方償付遲交部分總價值______ %的違約金。
3.甲方包裝不符合合同規定，應當返工，所造成損失由甲方自負。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方必須按合同規定收貨，否則，應向甲方償付少收部分總價值______%的違約金。
2.乙方沒有按照國家規定的等級和價格標準，壓級壓價收購，除還足壓價部分貨款外，應向甲方償付壓價部分總價值______%的違約金。
3.乙方在甲方交貨后，應按時付款，每逾期一天，應向甲方償付未付款部分總價值______%的違約金。
第十條 免責條款
甲乙雙方由于不可抗力的自然災害，而確實不能全部或部分履行合同，可免除全部或部分的違約責任。
第十一條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
(一)提交________________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十二條 其他約定事項
____________________________________________________________
出賣方(甲方)：_____________
購買方(乙方)__________________
____年____月____日
買賣合同（羊肉） 篇7
甲方(賣方)：
簽訂地點：
乙方(買方)：
簽訂時間：
雙方根據《合同法》、《消費者權益保護法》等法律法規，協商一致，簽訂本合同。
第一條：乙方于年月日在青島家具市場區
號購買甲方以下商品：
家具名稱貨號規格質材顏色單位單價數量金額
合計金額：萬仟佰拾元(￥：)
第二條：三包有效期一年，詳見號文。
第三條：定貨時，收取貨款總額%的定金(乙方違約定金不予返還，甲方違約定金雙倍返還。)，余款提貨或送貨時付清。
第四條：自提貨物。乙方自行提貨，現場驗收，繳清全款方可提貨，提貨時視為當日驗收合格。
第五條：甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經乙方驗貨簽收，并由
甲方開具發票，同時向乙方提交產品說明書、質量保證書、保修卡等單證。
第六條：送貨時間：年月日點
地址：
第七條：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的%向乙方支付違約金。
第八條：購買家具在保修期內出現質量問題的，乙方告知甲方后，甲方在天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與產品說明書、質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。
第九條：其他約定事項：
第十條：甲乙雙方發生爭議，應協商或提請有關部門調解解決，解決不成時，按以下第項處理。
1.提交仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院提起訴訟。
第十一條：本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方：(蓋章)乙方：(簽字)
經辦人：身份證號：
買賣合同（羊肉） 篇8
買賣合同(樣式十)
買方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?（下稱甲方）
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?郵編：＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?傳真：＿＿＿＿＿
電子郵箱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
賣方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?（下稱乙方）
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?郵編：＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?傳真：＿＿＿＿＿
電子郵箱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條?名稱、品種、規格和質量
1.名稱、品種、規格：?＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?（應注明產品的牌號或_____）。
2.質量，按下列第（?）項執行：
（1）?按照＿＿＿＿＿＿＿標準執行（須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等）。
（2）?按樣本，樣本作為合同的附件（應注明樣本封存及保管方式）。
（3）?按雙方商定要求執行，具體為：?＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（應具體約定產品質量要求）。
第二條?數量和計量單位、計量方法
1.數量：＿＿＿＿＿＿＿＿?。
2.計量單位和方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定及計算方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第三條?包裝方式和包裝品的處理：?＿＿＿＿＿＿＿＿＿（應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。）。
第四條?交貨方式：
1.交貨時間：＿＿＿＿＿＿＿。
2.交貨地點：＿＿＿＿＿＿＿。
3.運輸方式：＿＿＿＿＿＿＿（注明由誰負責代辦運輸）。
4.保?險：＿＿＿＿＿＿＿（按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投_____種）。
5.與買賣相關的單證的轉移：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第五條?驗收：
1.驗收時間：＿＿＿＿＿＿＿。
2.驗收方式：?＿＿＿＿＿＿（如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例）。
3.驗收如發生爭議，由＿＿＿檢驗機構按＿＿＿檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
第六條?價格與貨款支付：
1.單價：＿＿＿＿；總價：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（明確幣種及大寫）。
2.貨款支付：
貨款的支付時間：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
貨款的支付方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
運雜費和其它費用的支付時間及方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
3.預付貨款：＿＿＿＿＿＿＿＿（根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間）。
第七條?提出異議的時間和方法：
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后＿＿＿＿日內向乙方提出書面異議；在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起＿＿＿日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后，應在＿＿＿＿＿日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條?甲方違約責任：
1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的＿＿＿％違約金。
2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之＿＿＿計算，向乙方支付違約金；如＿＿＿＿日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之＿＿＿＿計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之＿＿＿＿計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定：＿＿＿＿＿＿＿＿__＿＿＿。
第九條?乙方的違約責任：
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款＿＿＿％的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價；甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之＿＿＿＿計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過＿＿＿日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。
6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任；甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后＿＿日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。
8.其它：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第十條?不可抗力：
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后＿＿＿日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條?爭議解決：
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易_____委員會深圳分會，按照申請_____時該會實行的_____規則進行_____。_____裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條?附加條款：
1.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
2.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第十三條?其它事項：
1.按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后＿＿日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
3.本合同自＿＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。
4.合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
5.雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以＿＿＿方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更后的＿＿＿日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。
6.本合同正本一式＿＿＿份，雙方各執＿＿＿份；合同副本一式＿＿份，分送＿＿＿＿＿＿等單位。
甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受權代表：（簽字）＿＿＿＿＿＿受權代表：（簽字）＿＿＿＿＿＿
委托代理人：（簽字）＿＿＿＿＿
本合同于＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日訂立于＿＿＿＿（地點）。
買賣合同（羊肉） 篇9
買方：________
賣方：________
簽訂地點：________
簽訂時間：________月____日
提示：本合同適用于種子生產商與銷售商之間，或經銷商與種植戶之間進行的大額交易。
根據《中華人民共和國種子法》、《中華人民共和國民法典》及相關法規的規定，為明確雙方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。
一、農作物種子種類、品種、質量、數量、金額
農作物種類品種名稱
計量單位數量質量(%)單價(____元)金額(____元)
純度凈度發芽率水份
合計________人民幣金額(大寫)：________
注：種子質量標準執行國家、行業或地方標準，沒有國家、行業或地方標準的，由雙方協商簽訂。
二、賣方應提供的相關證件：賣方應出示《農作物種子經營許可證》和《營業執照》復印件，所提供的農作物種子必須經植物檢疫機構檢疫合格，并提供相應的檢疫證明。
三、農作物種子的檢驗及檢疫：買賣雙方應嚴格按國家頒布的種子檢驗檢疫管理辦法、規程及有關規定辦理農作物種子檢驗檢疫。
1.買方收貨后復檢，發芽率、凈度、水分三項指標在收貨后兩個發芽周期內復檢完畢，純度在收貨后該作物第一個生產周期內復檢完畢，發現問題應及時通知對方，逾期視為種子合格。
2.買賣雙方對經銷的每批種子必須同時取樣分別封存，以備種子復檢和鑒定，樣品保存至該批種子用于生產收獲以后。
3.申請種子檢驗、檢疫和鑒定的，其費用由______負擔。
四、超幅度損耗及計算方法：種子量的驗收，采取由合同雙方共同抽樣過秤的辦法，以實際過秤量綜合計算為準，最后實行多不退、少補足的辦法。
五、包裝要求及包裝費用負擔：種子應經過精選、加工、分級，用_______包裝，每袋標準重量為_________公斤，袋內外附有標簽，標簽須寫明作物種類、種子類別、品種名稱、品種審定(登記)編號、產地、質量指標、檢疫證明編號、種子生產及經營許可證編號或者進口審批文號、生產日期、生產商及其地址等事項。包裝費用由______方負擔。
六、交(提)貨時間、地點：交(提)貨時間為______年______月______日至______年______月______日，交貨地點為______。
七、發運方式、運費負擔：用______運輸，運費由______方負擔。
八、付款方式及期限：買方應在______年______月______日前以(匯款或匯票、現金)向賣方支付(□定金/□預付款)______元，剩余價款應在______年______月______日前付清。
九、雙方一般責任：
賣方：保證所供種子品種、數量、質量達到合同約定條款規定，并按合同約定的時間、地點交付買方或由賣方代辦托運手續或依約定代送。
買方：按合同約定時間交付定金，保證按時接收賣方提供的符合本合同要求的種子，并按時付清貨款。
十、因不可抗力因素造成種子數量或質量達不到本合同約定條款的，賣方應及時通知買方進行實地考查，并提供具有法律效力的有關資料，由雙方協商解決或者按《種子法》、《民法典》等國家有關規定處理。
十一、違約責任：___________________________________________
十二、種子質量發生糾紛，由法定機構進行技術質量鑒定，檢驗和鑒定的費用由申請人墊付，最終由責任方負擔。
本合同在履行中發生糾紛，由當事人協商解決;協商不成的，按下列第條方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁：
(二)依法向人民法院起訴。
十三、雙方協商的其它條款：___________________________________________
十四、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同未盡事宜，按照《種子法》、《民法典》等國家有關規定，經合同雙方協商，作出補充規定附后。如需提供擔保，另立《合同擔保書》，作為本合同附件。
本合同一式二份，合同雙方各執一份;合同副本一份，送備案。
買方：________(簽X)賣方：________(簽X)
法定代表人：________法定代表人：________
委托代理人：________委托代理人：________
住所：________________住所：____________
編碼：____________編碼：____________
電話：____________電話：________________
開戶行：____________開戶行：____________
戶名：________________戶名：____________
帳號：________________帳號：_____________
買賣合同（羊肉） 篇10
篇一：買賣合同糾紛需要提交的證據
買賣合同糾紛需要提交的證據
買賣合同糾紛案件舉證指引
一、證明當事人（原、被告或第三人）訴訟主體資格的證據
1、當事人為自然人的，應提交身份證明資料，如身份證、戶口薄、暫住證等；
2、當事人為法人或其它經濟組織的，應提交主體登記資料，如工商營業執照副本、工商登記機關出具的工商注冊資料、社團法人登記證等；
3、當事人在訴爭的法律事實發生后曾有名稱變更或分立、合并的，應提交變更登記資料。
二、證明買賣合同關系及從屬的擔保合同關系成立的證據
1、買賣合同；
2、訂（定）貨單；
3、證明要約、承諾生效的信函、數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換、電子郵件等）；證明口頭合同成立和生效的證據，如證人證言、實際履行憑證等；
4、證明擔保合同關系的保證合同、抵押合同、質押合同、定金合同或交付定金的憑證、保函等；
三、證明合同履行情況的證據
1、交、收貨憑證：交貨單、送貨單、提貨單、收貨單、入庫單、倉單、運單等；
2、貨款收支憑證：收據、銀行付款憑證、發票等；
3、證明拖欠貨款的證據：結算清單、欠條、還款計劃還款承諾書、能證明欠貨款事實的信函等；
4、收貨方提出質量異議的.信函、證人證言、有關單位的證明、檢驗報告、客戶投訴、退貨和索賠的證據；
5、合同約定向第三人履行或第三人履行的，提交第三人關于合同履行情況的證明及相應憑證。
四、當事人訴訟請求的計算清單，并注明計算方法、公式、依據等。
篇二：買賣合同糾紛案雙方證據對比與交易過程圖表
一、如何尋找合適的代理觀點的基本操作要點：
“認同爭異”原則
平時：熟悉常用法條、部門規章、地方法規等
二、證據目錄參考格式
證據目錄 提交人： 有限公司 訴訟地位：原告/被告
委托代理人： ， 律師事務所律師 聯系電話：
三、XX公司訴XX公司買賣合同糾紛案件雙方證據對比：
從表中所列舉的內容可以歸納出本案兩方面的重要事實：
1、雙方沒有爭議的事實包括以下幾個方面：
2、雙方存在爭議的事實也包括以下幾個方面：
通過比較雙方提交的證據梳理出的上述案件事實，我們可以非常容易地歸納出雙方爭議的焦點： 。
四、總結出雙方爭議的焦點以后，為了能夠讓法官在庭審以及合議過程中方便、快捷地了解雙方交易的具體過程，根據雙方提供的證據，對雙方的交易過程以列表的方式進行分析公司訴 公司買賣合同糾紛案雙方交易過程數據：
通過上表對雙方交易過程中有關數據的對比分析，可以歸納出如下案件事實：
1、 公司交貨 開具發票公司根據 公司開具的發票金額付款。
2、 公司預付貨款公司交貨 公司根據公司開具發票。
買賣合同（羊肉） 篇11
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經友好協商，就共同購買鏟車事宜達成如下合伙協議：
一、利用合伙人自身具備的資金管理優勢，購買鏟車一臺，致使在工作生產中創造勞動成果，分享經濟利益。
二、甲乙雙方于___年__月__日購買鏟車一臺，金額分配：甲方拿出資金： 元，乙方拿出資金 元。
三、分配利益
在利益分配中甲方應得利益的 %，乙方應得利益的 %。
四、退伙
自愿退伙。在經營期限內，有下列情形之一時，合伙人可以退伙：合伙協議約定的退伙事由出現、經甲乙雙方合伙人書面同意退伙、發生合伙人難以繼續參加合伙企業的法定事由。合伙人擅自退伙給合伙造成損失的，應當賠償其他合伙人的全部損失。以上情形的退伙以實際發生之日為退伙生效日。
五、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字后生效。
甲方簽名：
乙方簽名：
買賣合同（羊肉） 篇12
買賣合同
目錄
（供進口成套設備用）
第一章 定義
第二章 合同范圍
第三章 價格
第四章 支付（方案一）、（方案二）
第五章 交貨與交貨條件
第六章 包裝與標記
第七章 設計與設計聯絡
第八章 標準與檢驗
第九章 安裝、試車和驗收
第十章 保證、索賠和罰款
第十一章 侵權和保密
第十二章 不可抗力
第十三章 稅費
第十四章 仲裁（方案一）、（方案二）
第十五章 合同生效、終止及其他
第十六章 法定地址
附件：
一、合同的供貨范圍和合同產品的內容（略）
二、技術資料的內容及交付日期（略）
三、“合同工廠”的規范及技術條件（略）
四、合同的分項價格（略）
五、出賣人技術人員的服務范圍和待遇條件（略）
六、買受人技術人員的培訓范圍和待遇條件（略）
七、出賣人銀行不可撤銷的保證函（略）
八、買受人銀行不可撤銷的保證函（略）
買賣合同
（供進口成套設備用）
合同編號：
簽字日期：
簽字地點：
中國，
（以下簡稱買受人）與
（以下簡稱出賣人），雙方授權代表同意就下列條款簽訂本合同：
第一章 定義
1.1 “買受人”是指 ，或者該公司的法人代表、代理和財產繼承者。
1.2 “出賣人”是指
國
公司，或者該公司的法人代表、代理和財產繼承者。
1.3 “合同產品”是指本合同附件一中所列的產品及其型號和規格。
1.4 “技術資料”是指本合同附件二中所列的全部技術數據、圖紙、設計、計算、操作、維修、產品檢驗資料。
1.5 “合同工廠”是指買受人使用出賣人提供的技術和資料生產合同產品的場所，包括出賣人提供的全套設備和備件，即
省
市
工廠。
1.6 “凈銷售價”是指合同產品的銷售發票價格扣除包裝費、運輸費、保險費、傭金、商業折扣、稅金和外購件等的費用后的余額。
1.7 “技術服務”是指出賣人根據本合同附件五和附件六中的規定，就合同產品的設計、制造、裝配、檢驗、調試、操作等工作，向引進方提供的技術指導和技術培訓。
1.8 “商業性生產”是指合同工廠生產第
臺合同產品以后的生產。
1.9 “合同生效日期”是指本合同的雙方政府有關當局中的最后一方批準合同的日期。
（注：可根據具體項目的需要增減上述定義）
第二章 合同范圍
2.1 買受人同意從出賣人購買，出賣人同意向買受人出售 成套設備項目（以下簡稱“合同工廠”），其中包括為保證合同工廠安全穩定地操作所需要的全部設備、材料和備件（以下簡稱“設備”），以及合同工廠裝配、安裝、試車、正常操作、生產和維修所需的全部技術和資料（以下簡稱“技術資料”）。
出賣人供貨的具體內容，詳見本合同附件一。
出賣人供應的“技術資料”，詳見本合同附件二。
2.2 出賣人所供應的全部設備的技術性能和出賣人對合同工廠設備的技術保證詳見本合同附件三。
2.3 出賣人派遣有經驗、健康和稱職的技術人員到合同工廠現場對合同工廠的施工、安裝、試車、投料試生產與考核進行技術指導。其人數、技術服務范圍和待遇條件等見本合同附件五。
買賣合同（羊肉） 篇13
（出賣方以下簡稱甲方）
（購買方以下簡稱乙方）
經過甲乙雙方充分協商，達成如下木材買賣協議：
一、甲方愿意將本人購買的杉木轉讓給乙方，山上的面積約 畝共 株杉木，共計人民幣一萬六千元整（￥16000元），砍伐證申請書由甲方負責辦理。
二、本協議簽訂后，甲方不能把轉讓給乙方的杉木轉賣他人，如果甲方轉讓給他人，乙方要甲方賠償違約金一萬元。
三、合同簽訂之日起杉木有效期八年（自20xx年農歷7月至20xx年農歷7月止），如辦理不了砍伐證的可需要延長時間至辦理砍伐證批準為此。
四、本協議簽訂后，甲方協助乙方辦理砍伐指標手續，甲方保證本人所有出售給乙方的杉樹四界線清楚，無山地林權糾紛；若出現糾紛造成乙方經濟損失的，甲方負責全部賠償。在乙方對杉木的砍伐、運輸期間，甲方必須負責與乙方協調解決一切與村民出現的各種問題糾紛，確保乙方對杉木的砍伐、運輸等工作能夠順利進行。甲方還負責做好治安工作，如發生偷盜木材或其他阻撓等造成乙方損失的'，由甲方賠償乙方的損失。
五、未盡事宜或出現糾紛的，由雙方協商解決，協商不了的，任何一方有權申請仲裁或向從江縣人民法院提起訴訟
六、本合同簽字、按手印之日起立即生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方： 乙方：
買賣合同（羊肉） 篇14
為正確審理房屋買賣合同糾紛案件，根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國民事訴訟法》、《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）等法律法規和司法解釋的規定，結合本省民事審判實際，制定本意見。
一、關于新建商品房買賣合同糾紛
1、當事人簽訂的認購書、購房意向書等協議雖然不具備《解釋》第五條規定的條件，但已經明確了擬購商品房的位置、面積、價款且能夠實際履行的，可以認定為商品房買賣合同。但當事人明確約定認購書、購房意向書等協議僅為預約合同的除外。人民法院對認購書、購房意向書等協議性質作出的認定，不影響一方當事人根據協議中定金條款的約定，向可歸責的另一方當事人主張適用定金罰則。
2、當事人以期房不能轉讓為由請求確認轉讓合同無效的，一般不予支持；轉讓人在轉讓合同履行期限屆滿時仍未取得房屋所有權，致使受讓人不能辦理房屋所有權轉移登記，受讓人請求解除合同并要求轉讓人承擔違約責任的，應予支持。
3、出賣人就同一房屋分別與數個買受人簽訂買賣合同，在合同均為有效且買受人均主張出賣人履行合同轉移房屋所有權的情況下，一般應按照以下順序確定買受人的權利保護順位：
（1）已經辦理房屋所有權轉移登記的；
（2）已經辦理房屋所有權轉移預告登記或合同備案手續的；
（3）已經合法占有房屋的；
（4）合同實際履行在先的；
（5）均未履行，合同成立在先的。
簽訂房屋買賣合同在先的買受人已經合法占有了房屋，出賣人又與后買受人簽訂合同并辦理了房屋所有權轉移登記，除非先買受人能夠舉證證明后買受人在簽訂合同及辦理房屋所有權轉移登記時知道或應當知道房屋已被其他買受人先行占有，仍應優先保護已經辦理了房屋所有權轉移登記的買受人。
4、房屋買賣格式合同約定以“該商品房經驗收合格”作為交付條件，一般應以出賣人（建設單位）組織勘察、設計、施工、監理等單位進行工程竣工驗收并出具驗收合格的意見作為認定房屋經驗收合格的依據。但規劃、公安消防、環保、城建檔案管理等專門管理部門尚未出具認可性意見的，不應認定房屋已經驗收合格。
5、出賣人交付的房屋不符合本意見第4條規定的'交付條件，買受人接收了房屋后以出賣人交付房屋時“未經驗收合格”為由主張逾期交房違約責任的，在一審法院辯論終結前出賣人能夠提供完整的《工程竣工驗收報告》，對買受人的訴訟請求一般不予支持。
6、房屋買賣合同約定出賣人在交付房屋時須提供《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》等文件，出賣人實際交付房屋時未能提供上述文件的，買受人有權拒絕接收房屋，但買受人接收房屋后又以出賣人未能依約提供上述文件為由主張逾期交房違約責任的，一般不予支持。
7、買受人以出賣人逾期辦證為由主張違約責任的，出賣人舉證證明其已于房屋買賣合同約定或《解釋》規定的辦理房屋產權證的最后期限30個工作日前向產權登記機構報送了辦證所需的文件和資料的，對買受人的訴訟請求一般不予支持。
8、房屋買賣合同的當事人以約定的違約金過高為由請求對違約金進行調整，但雙方當事人均未舉證證明守約方因違約所造成的實際損失，人民法院可以根據《最高人民法院關于適用若干問題的解釋
（二）》第二十九條的規定，結合案件具體情況，在中國人銀行發布的同期同類貸款利率四倍的范圍內，對約定的違約金進行調整。
二、關于城鎮”二手房“買賣合同糾紛
9、《中華人民共和國城市房地產管理法》第三十八條第（六）項“未依法登記領取權屬證書的”房屋不得轉讓的規定，在性質上不屬于《最高人民法院關于適用若干問題的解釋（二）》第十四條規定的“效力性強制性規定”，買受人僅以出賣人簽訂合同時未取得房屋權屬證書為由請求確認合同無效的，不予支持。《中華人民共和國城市房地產管理法》第三十九條第一款第（二）項的規定在性質上也不屬于上述司法解釋第十四條規定的“效力性強制性規定”，不應作為認定房屋買賣合同無效的法律依據。
10、房屋抵押權存續期間，出賣人（抵押人）未經抵押權人同意轉讓抵押房屋的，不影響房屋買賣合同的效力。在合同約定的履行期限屆滿時因抵押登記仍未涂銷，導致無法辦理房屋所有權轉移登記，買受人請求解除合同的，可予支持。買受人要求出賣人承擔違約責任的，可綜合考慮合同雙方過錯、所造成的損失等因素，確定應予承擔的責任。
11、當事人之間就同一房屋分別簽訂數份買賣合同，因該數份合同中關于房屋價款、履行方式、履行期限等實質性內容的約定不一致而產生爭議的，人民法院應當綜合考慮合同簽訂時間的先后、實際履行情況、同類房屋市場交易價等因素，確定當事人的真實意思，認定應予履行的合同。
12、房屋中介機構違反忠實居間義務，嚴重損害委托人利益，委托人拒絕支付中介服務費用或請求房屋中介機構賠償因此造成的損失的，應予支持。
三、關于農村房屋買賣合同糾紛
13、城鎮居民、法人或其他組織購買農村集體所有土地上建設的房屋簽訂的房屋買賣合同，應當根據《中華人民共和國合同法》第五十二條和《中華人民共和國土地管理法》第四十三的規定，認定為無效合同。農村房屋買賣合同被認定為無效的，可以根據當事人的過錯、所獲利益、賠償能力等情況，判令其承擔相應的締約過失責任。
14、非同一農村集體經濟組織成員之間簽訂的房屋買賣合同，應當認定為無效合同。但買受人在一審法院辯論終結前取得出賣人所謂的農村集體經濟組織成員資格且符合其他購買條件的，可以認定合同有效。
四、其他問題
15、共有房屋的部分登記權利人轉讓房屋，屬于無權處分行為，其他登記權利人以轉讓房屋未經其同意為由主張買賣合同無效的，一般予以支持。但買受人有理由相信出賣人有代理權的除外。共有房屋登記在一人或部分共有人名下，登記權利人轉讓共有房屋，亦屬于無權處分行為，其他共有人主張房屋買賣合同無效的，人民法院應根據《中華人民共和國物權法》第一百零六條第一款的規定進一步審查買受人是否構成善意取得。
16、房屋買賣合同簽訂后，買受人已交付了全部價款并合法占有了房屋，在申請登記機構辦理房屋所有權轉移登記期間，該買受人對轉移登記尚未完成沒有過錯，或者因出賣人原因無法辦理轉移登記，出賣人的債權人請求人民法院查封、拍賣、變賣該房屋，買受人提出異議的，應予支持。但有證據證明買受人與出賣人惡意串通損害債權人利益的除外。
17、房屋買賣合同簽訂后，出賣人未依約協助買受人辦理房屋所有權轉移登記，買受人提起確權之訴，請求確認房屋歸其所有的，人民法院應當對買受人進行釋明，告知變更訴訟請求為主張出賣人協助辦理房屋所有權轉移登記，買受人堅持不予變更的，應當駁回其訴訟請求。買受人請求出賣人履行協助辦理房屋所有權轉移登記義務的，不受法律規定的訴訟時效期間的限制。
18、本意見自下發之日起施行。