最新委托合同范本（精選12篇）
最新委托合同范本 篇1
甲方：________
乙方：________
為了擴大市場經營，發展經濟，提高企業經濟效益，盡快經營，甲乙雙方明確了各自的責任、權利和利益，特訂立委托采購條款，以資共同遵守。
第一條：甲方必須向乙方提供上述營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、法人身份證、客戶身份證復印件，并加蓋公章作為合同附件。（包括甲方電廠的相關證明）。
第二條：乙方必須按照甲方要求的熱卡價格標準供貨：3500元/噸；3500大卡以下~ 3000大卡/噸以上；3000大卡以下~20xx大卡以上，人民幣/噸；如果它是低的，熱卡將不被結算。揮發量≥16%，每月供應量以甲方測試單為準。
第三條：交貨地點，按甲方指定的地點和要求堆放：乙方負責煤炭運輸過程中的安全和防塵。甲方和乙方在運煤時必須保持聯系。如果乙方未能按時交付煤炭，甲方可自行向第三方購買煤炭。
第四條：根據市場波動，如果乙方因運輸價格或煤炭價格上漲而無法供應煤炭，甲乙雙方可另行協商煤炭供應價格。
第五條：結算方式：
1、按測試標準按約定的熱卡每月結算。
2、每少一個百分點，扣5元。
3、按照煤炭價格標準，發票是兩票開具的，其中運輸費40元每噸（稅率7%），其余為煤炭價格（稅率17%）。甲方有權在付款前預扣稅率，甲方材料設備部必須報財務帳，按月付款。促進雙方的和解進程。
4甲方必須支付第一個月煤炭支付總額的50%，第二個月累計煤炭支付總額的70%，第三個月累計煤炭支付總額的80%。后續付款按每月累計煤炭付款總額的90%結算，每月25日后一周內結算。甲方支付承兌匯票的，按日貼現利息。上述甲、乙雙方的協議必須按照合同執行，否則甲方每月向乙方支付欠乙方總額5%的滯納金，甲方在生產紙制品時可按出廠價的70%償還煤炭。
第六條：未盡事宜由甲乙雙方協商解決，并簽訂書面補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
第七條：本合同履行過程中如發生爭議，協商不成，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條：在本合同有效期內，結算賬戶自動失效。本合同一式四份，集團一份，財務部一份，物資裝備部一份，乙方一份，雙方簽字后生效。
第九條：雙方法人和經理的變更不影響本合同。
甲方：________
甲方法人：________
甲方法人委托人：________
乙方：________
乙方法人：________
乙方法人客戶：________
________年________月________日
最新委托合同范本 篇2
授權方：（以下簡稱甲方）
地址：
法定代表人：
被授權方：（以下簡稱乙方）
地址：
法定代表人：
營業執照號：
一、授權依據
本授權委托書依據上述雙方于200 年 月 日共同簽署并已生效的《 》（填寫合同編號、名稱）出具。
二、授權范圍
（一）授權的地域范圍
本《授權委托書》只適用于 省 市范圍內辦理授權事項之用，超越授權地域范圍使用本《授權委托書》均屬無效使用，不對授權方產生任何法律效力，一切后果由被授權方自行承擔。
（二）授權的事項范圍
授權方茲授權被授權方在授權地域范圍內從事如下事項：（詳細按照授權依據上的授權事項進行填寫）
在上述授權事項范圍內，被授權方通過合法方式代表授權方從事活動的，其法律后果方由授權方承擔，否則被授權方任何超越授權事項行事或以不合法的方式行事的，產生的一切后果概由被授權方自行承擔。
三、授權期限
1、本授權委托書的有效期為 年，自 至 止。
2、授權方在授權期限內合法提前撤銷授權的，授權亦自行終止，本《授權委托書》失效。
3、授權期限到期，本《授權委托書》失效。授權期限到期或授權被授權方提前撤銷后，被授權方仍以授權方名義行事的，對授權方不產生任何法律效力，一切后果由被授權單位自行承擔。
四、其他
1、本《授權委托書》自授權期限開始之日起生效。
2、本《授權委托書》一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。
3、本《授權委托書》未盡事宜，按雙方簽署的《 》（就是填寫授權依據）執行。
4、本《授權委托書》不得擅自轉借、涂改或復印，否則無效。
5、本《授權委托書》失效后，被授權方需將《授權委托書》退回授權方。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
授權委托合同范文3 甲方（受托方）：____________________
乙方（委托方）：____________________
甲、乙雙方本著互惠互利的原則，經友好協商，達成如下協議：
一、甲方接受乙方的委托，代理《今好DM報紙及雜志》在_____________廣告業務登記點和免費索取點的發行業務。
二、《今好DM報紙及雜志》是______________________公司免費向讀者發行的周報。甲方按乙方要求完成發行任務。發行方式為在甲方所管理的區域設立免費索取點。并隨甲方送茗洋桶裝水投遞到顧客處。每個顧客限投1份。
三、甲方可在乙方授權后開展廣告信息登記業務，乙方應嚴格按甲方價格收取廣告費。并做好廣告內容登記，及時通知乙方上門取稿收款。甲方可獲得所收款項的25%提成。提成結算方式為______________。
四、甲方須交納200元為廣告登記點的保證金。合同期滿后乙方無條件退返甲方。
五、雙方責任
（一）甲方責任
1、甲方指派專人負責發行事宜。
2、收貨后___________日內將刊物分發到指定免費索取點，保證每份報紙直接到達每個購茗洋桶裝水顧客手中。
3、發行《今好DM報紙及雜志》任務數量為___________份/每期。
（二）乙方責任
1、乙方將《今好DM報紙及雜志》送到甲方；
2、保證提成準時發放。
3、 乙方無償不定期在《今好DM報紙及雜志》為甲方宣傳（乙方店名，地址，和聯系方式）
五、本協議有效期為___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。其余未盡事宜，雙方協商解決。
六、本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
最新委托合同范本 篇3
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
依照有關規定，經雙方協商簽定合同如下：
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程承包方式：包工包料
4、工程概況：建筑面積12272.00平方米。
二、工程裝修內容
綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價為：￥元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)
四、工程期限
工程開工日期：___年___月____日
工程竣工日期：___年___月____日
五、質量要求
按國家建設部行業標準jgj73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的`，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩余工程款作為質保金內付清。
七、雙方責任
1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)
3、工程量發生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方單位名稱：乙方單位名稱
(蓋公章) (蓋公章)
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
___年___月____日
最新委托合同范本 篇4
甲方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
乙方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
根據《XX市行政區域界線管理辦法》的有關規定，為加強行政區域界線界樁的維護和管理，切實維護界樁，防止丟失和損壞，甲乙雙方經協商一致，簽訂本協議。
1、本協議的界碑指界碑諾。_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2、甲方委托乙方對界樁 _ _ _ _進行日常檢查和維護，在乙方正式履行約定義務之前，甲方將向乙方詳細介紹界樁的現場位置和埋設情況，并在邊界線協議、界樁登記表、界樁直接維護責任單位(人)日常維護記錄、界樁日常維護實拍記錄等中提供界樁位置的書面說明。
3、乙方應隨時檢查維護的界樁，制止正在進行的破壞界樁的行為，防止界樁丟失；防止當地單位和群眾在界樁上挖掘、堆放雜物，在界樁上蹲點，拴牲畜、做標記，在界樁附近埋設其他標志等危害界樁、阻礙界樁觀測的行為；及時清除界樁5m范圍內的雜草和雜物；定期在界碑上刻字和符號。定期填寫《界樁直接維護責任單位(人)日常維護記錄表》和《界樁日常維護實拍記錄表》，每季度最后一個月的第一個周末報送甲方，并將界樁維護情況告知當地鄉鎮。
4、乙方發現其維護的界樁丟失或損壞，或因自然原因、生產、施工或其他人為原因涉及界樁位置的，應在12小時內向甲方報告。如因上述原因需要移動界樁，甲方應提前告知乙方情況。
5、界樁維護費標準，每個界樁每月_ _ _ _ _元。經甲方檢查，乙方忠實履行約定義務的，甲方每六個月向乙方一次性支付一次。
6、乙方未及時制止界樁的破壞，或其他不正當履行約定義務導致界樁滅失、損壞的，乙方應按界樁費用的30%向甲方賠償(_ _ _ _ _ _ _)。如果乙方維護的界樁丟失或損壞，甲方應停止支付從丟失或損壞到重新架設和修復界樁的維護費。
7、甲方給予一次性獎勵_ _ _ _ _ _ _ _
8、因不可抗力致使界樁無法恢復原位或界樁被依法程序移動的，本協議自行解除。
9、本協議未盡事宜，由雙方協商解決。
10、本協議一式三份，經雙方簽字或蓋章后生效。生效后，甲乙雙方各執一份，并報市民政局備案。
甲方代表:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
乙方代表:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
最新委托合同范本 篇5
合同號：________________
發貨人(簡稱甲方):__________________
聯系人:__________________電話號碼:__________________
聯系地址:__________________
承運人(簡稱乙方):__________________
身份證號碼:__________________電話號碼:__________________
聯系地址:__________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，為保證雙方的合法權益，甲乙雙方在自愿、平等、誠信的基礎上簽訂本合同。
一、委托事項
甲方委托乙方運輸合同期限為_________年，從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
二、運輸方式和車輛要求
本合同委托運輸方式為汽車運輸，車輛為。上述車輛同時需要以下條件:
1.有車輛行駛證、道路運輸證等有效證件；
2.已繳納當年機動車交通事故責任強制保險、第三者責任保險、車載人員責任保險、貨物責任保險等保險。
3.乙方在接收單位的協助下，主要負責本合同項下貨物的裝卸和貨物裝卸的簽字。乙方應按照甲方的委托將貨物交付至指定地點，收貨單位收貨，收貨單位應在收貨或結算單據上簽字確認，乙方有責任及時將收貨或結算單據移交給甲方。
四.貨物保修
1.乙方保證在運輸過程中沒有少量或損失。
2、應采取防潮、防雨、防盜措施。
3.驗收:乙方對收貨單位和發貨單位收到的貨物數量減少或其他損失承擔責任，賠償標準以貨物買賣雙方的成交價格及造成的損失為準。
五、運費結算
1.付款方式:每月結算:下月前。
2.結算方式:固定報酬:甲方每月給乙方人民幣元作為委托運輸費用。
六、風險
1.本合同項下的貨物交付給乙方后，乙方應對貨物自裝船之時起的損壞或滅失承擔賠償責任，但乙方難以說明貨物的損壞或滅失是由不可抗力、貨物的自然性質或合理損耗造成的，且甲方或收貨單位；
2.乙方對貨物損壞或損失的賠償是貨物買賣雙方的實際成交價格以及給甲方造成的其他損失..
七、安全責任和要求
1.乙方在提貨和發貨過程中，應遵守甲方和收貨單位的要求及相關規章制度，增強裝運過程中的安全和環保意識，并確認人員的健康和安全。
2.如在運輸過程中發生交通事故或違章、超限，乙方應承擔由此造成的一切責任和損失。
八.解決爭議的方法
在本合同履行過程中，雙方如有爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，雙方向江門市蓬江區人民法院提起訴訟。
九.本合同如有未盡事宜，雙方應協商并簽訂書面補充協議。補充協議作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。一式兩份，雙方各執一份，每份具有同等法律效力。
甲方:__________________乙方:__________________
時間:__________________時間:__________________
最新委托合同范本 篇6
甲方(收款人):________
乙方(付款人):________
為做好住房公積金匯算清繳工作，保證住房公積金的及時歸集，方便單位繳納住房公積金，明確各方責任，經雙方協商，特簽訂本合同如下:
一、甲乙雙方承諾遵守《中華人民共和國合同法》、《支付結算辦法》、《同城特別委托收款業務管理辦法》。
二.乙方同意甲方在其存款賬戶(賬號:________________________ )甲方符合要求的專用委托收款憑證應于每月5日委托給上述乙方銀行，然后由甲方銀行按規定轉賬。
三.乙方應在賬戶中保留足夠的款項，以支付甲方委托的住房公積金，該筆款項在轉賬當日尚未注銷。
四.乙方賬戶因各種原因停用期間，應主動通過其他結算方式向甲方支付款項。
五.如乙方在非正常情況下支付較多，且符合《同城委托收款管理辦法》中所列的“反向委托收款”
不及物動詞乙方應根據自己的需要決定是否獲得收據(是、否)。
七.乙方如變更指定支付賬戶，應在一周內通知甲方。
八.甲乙雙方簽訂合同后，乙方應在七天內授權本合同指定的銀行，并將本合同一份發送至指定銀行。
九.雙方約定的其他事項:
1、_________
2、_________
十.乙方解除合同的，應持單位介紹信或本人有效身份證及本合同提前一個月與甲方辦理合同解除手續。
十一.甲乙雙方應全面、切實履行本合同。不履行或不完全履行合同的，按照《中華人民共和國合同法》的有關規定承擔違約責任。
十二.如果乙方因甲方提供的紙質憑證(或電子支付信息)的錯誤而受到損害，甲方應承擔賠償責任。
十三.甲乙雙方發生爭議后，應通過協商或調解解決。協商或者調解不成的，可以向人民法院提起訴訟。
十四.本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，具有同等效力，另一份送付款人銀行。本合同自雙方簽字之日起生效。
甲方(蓋章):___________乙方(蓋章):________
法定代表人(簽名):______________ 授權代理人(簽名):_____________
地址:________ 地址:________
簽署地點:________
簽署日期:_______年_________月_________ 日
最新委托合同范本 篇7
委托方 (甲方)：
地址：
郵編：
電話：
傳真：
受托方 (乙方)：
地址：
郵編：
電話：(見采購單)
傳真：
一、甲乙方依據國家有關法律的規定，經友好協商，由甲方委托乙方代理采購所需產品(詳見附件)
二、乙方通過其所屬公司—中國商品電子商務配送中心代理采購甲方所需產品;
三、乙方代理采購的產品應符合甲方合同提出的各種要求，如采購的產品不符合本合同所定的要求，由乙方全權負責;
四、代理采購貨款應在貨到驗收一切合格以后當場付款，乙方應在一天將所購產品發貨到甲方指定收貨地點。
五、解決合同糾紛方式：執行本合同發生爭議，由甲乙雙方協商解決，協商不成，雙方同意由 仲裁委員會仲裁(或向人民法院起訴)
六、本合同一式二份，雙方簽定后生效，甲乙雙方各執一份
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
最新委托合同范本 篇8
委托方（甲方）：________
法定代表人：________
郵寄地址：________________
聯系信息：________
受托人（乙方）：________
法定代表人：________
郵寄地址：________
聯系信息：________
為促進業務有效發展，保護甲乙雙方的合法權益，特簽訂如下協議：
一、委托事項
雙方同意乙方委托甲方的業務為________。
二、委托費用及支付方式
1、根據有償服務原則及相關收費標準_________________元整。
2、上述費用由甲方在簽訂委托協議后_____日內一次性支付。
3、協議期內，甲方向乙方提出協議以外的相關事宜及其他單項代理事宜，其他協議另行簽訂，乙方給予優惠。
三、甲方的義務和責任
1、甲方應積極配合乙方代理，并提供必要的工作條件。
2、甲方必須及時向乙方提供與委托事項相關的會計憑證、賬簿、報表等涉稅資料，并對其真實性、合法性和完整性負責。因甲方提供的涉稅資料不準確導致代理結果錯誤的，乙方不承擔賠償責任。
3、甲方不得指使乙方代理人實施違反稅收法律法規的行為。在這種情況下，乙方有權在得到通知后終止代理。
4、甲方應按約定的條件按時足額支付代理費。
四、乙方的義務和責任
1、乙方接受委托后，應及時委托代理人為甲方提供約定的服務。
2、乙方委托的代理人必須保守在執業過程中知悉的甲方商業秘密，維護甲方的合法權益。
五、違約責任
簽訂后，雙方應積極履行合同，不得無故終止合同。任何一方違約，違約方應支付上述總費用的_____倍作為違約金。因法律情況或特殊原因終止的，提出終止的一方應及時通知另一方，并給予另一方必要的準備時間。
六、其他
1、本協議履行過程中，如遇情況變化，如需對相關條款進行變更或補充，雙方應協商同意。
2、爭議解決：本協議履行過程中如有爭議，雙方應協商解決。協商不成的，雙方均可向人民法院提起訴訟。
3、本協議經雙方法定代表人（或其代理人）簽字并加蓋單位公章后生效。
4、本協議有效期為___________至___________。
5、本協議以__________________________________________________________________________
6、本協議未盡事宜，經雙方協商一致，可另行簽訂補充協議。
甲方：________
法定代表人：________
簽字日期為________________________________________________________。
乙方：________
法定代表人：________
開戶銀行：________
賬戶：________
簽字日期為________________________________________________________。
最新委托合同范本 篇9
上訴人：_____________________
法定代表人：_____________________
住所地：_____________________
委托代理人：_____________________
電話：_____________________
被上訴人：_____________________
法定代表人：_____________________
住所地：_____________________
上訴人因與被上訴人委托合同糾紛一案，不服________市第一人民法院(_____________________)東一法民二初字第406號民事判決，提出上訴。
請求事項：
一、依法撤銷一審判決;
二、判令被上訴人支付代理費人民幣153750元及遲延付款利息【利息按照中國人民銀行公布的同期貸款利率，自____年11月1日起計至還清之日止，】
三、一二審全部訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由：
一審判決稱："從QQ聊天記錄、錄音音頻可知，原告并未明確向被告說明費用計算方式，被告有重大誤解，而該重大誤解足以決定雙方是否進行交易，因此，原告存在過錯，在充分考慮本案案情，平衡雙方利益的基礎上，本院酌定由被告支付原告代理費76875元。"
一審判決之中所表述的案件事實認定與判決所顯示出來的司法推理，明顯錯誤，明顯違法。首先，認定事實不清;其次，司法推理邏輯混亂，導致適用法律明顯不當，判決顯失公平。具體理由如下：
第一，雙方經辦人員的QQ聊天記錄結合庭審過程之中雙方提供的其它證據，足以證明上訴人在訂立合同和履行合同過程之中已經明確向被上訴人說明了代理費用計算方式;而且，這樣的計算方式是國際通用標準和慣例，符合國際貨運代理規范。更何況，被上訴人本身是一家長期從事對外加工的與國際貿易有密切關系的企業，沒有任何理由說明他們不了解相關國際慣例，和與國際貨運相關的國際標準與規范。
更何況，任何運輸，不管國內、國際，陸運、水運、海運、還是航空運輸，一概如此——泡貨按體積算，重貨按重量算。古今中外，一概如此，乃運輸通則之一。被上訴人以不知道要按照體積計算代理費而拒付代理費顯屬狡辯，耍賴，撒潑，有戲弄與蔑視法庭之嫌疑。
我們有充分理由懷疑，可能是被上訴人生產方式、或者與英國客戶的合作方式的調整，導致他們暫時不急需涉案貨物作為制造樣品了，因此找借口拒收貨品，企圖賴賬。
更加重要的是，如今讓案涉代理所產生的代理費很有可能成為一種損失的原因，與上訴人沒有關系——上訴人按照雙方約定已經履行應該履行的義務，被上訴人迄今不肯收貨，而不肯收貨的唯一原因是：不想足額支付代理費。按照《合同法》第四百零五條的規定，"受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬。"
被上訴人迄今仍然否認與我們有委托合同關系，談判過程之中拒收一切文件，自始迄今，被告謊話連篇，極端不誠信，才是導致本案發生的根本原因。
第二，錄音音頻是事發之后雙方處理爭議過程之中形成的，不能證明上訴人未明確向被上訴人說明費用計算方式，更加不能說明被上訴人對報價有重大誤解，從被上訴人在整個一審訴訟過程之中那否認一切事實、所有文件一概不收、一概不簽的極端不誠實的表現可知，被上訴人方所有訴訟參與人他們所說的一切均不足以采信。
第三，如果被上訴人確實存在重大誤解，應該主動提起訴訟，向人民法院依法申請依法撤銷委托合同，通過司法路徑依法處理雙方爭議;在被告沒有依法提出重大誤解訴訟的情況之下，法院直接啟動重大誤解訴訟程序，并且據此作出判決，很顯然，程序根本違法。
第四，即使被告對運價確有誤解，也不能夠適用《合同法》第五十四條等法律規范。因為，雙方就合同的訂立的協商、協調過程和合同履行過程長達三個月之久，被告有足夠時間對相關問題進行調查、了解、研究;更何況，原告的確在雙方的協商、協調過程和合同履行這個長達三個月之久的交易、交往過程之中，多次說明了相關問題，根本不可能發生所謂重大誤解。
特別需要注意的是，迄今而未止，被告從來沒有說過他們有誤解，即使被告對相關問題了解得不夠清楚，也未必"足以決定雙方是否進行交易"。涉案交易是否需要如此進行，主要取決于被上訴人的生產方式——按照樣板生產，還是按照客戶要求先打樣，雙方確認樣板之后，按照打樣生產;更加重要的是，委托人在發出委托指令之前和委托、配合過程之中，自身確有對所需費用進行明確的義務，上訴人作為受委托人確有告知的義務，而上訴人已經完成告知義務。
他們在上訴人向________市第一人民法院起訴之前，只是有個托詞說，他們只有五萬元的預算。即使所謂只有五萬元的預算的說法是真實可信的，那也不能說明被上訴人就一定存在重大誤解，生意人計算的是投入產出比例，為了趕時間不惜加大投入——空運與其它運輸方式相比最大優勢是時間短很多，明顯缺點就是費用高出許多。如前所述，被告作為一個長期專業從事對外加工的與國際貿易有密切關系的的企業，即使不能準確掌握相關信息，也不至于對相關問題一無所知，對航空貨運代理相關事務發生重大誤解。這，顯然過于牽強，顯然說不通嘛。
被上訴人在雙方談判期間的確說過，他們不清楚運輸費用按照材積計算，可是前面已經分析，再議過程之中的這一說法顯然不成立，不足信。更加重要的是，訴訟過程之中，被上訴人自始至終徹底否認雙方存在委托合同關系，在法理上相當于，企圖解除雙方的委托合同，可是，合同已經履行，不存在解除的可能。
第五，即使存在所謂"重大誤解"，該判決仍然明顯不妥、不公。首先，被上訴人沒有依法提起重大誤解之訴，法院不能越俎代庖，直接啟動"重大誤解"訴訟程序，直接按照"重大誤解"進行裁判;其次，從實體處理方面來看，更加明顯不公，上訴人已經依約完成委托事項，于情于理于法，被上訴人均應該如數支付代理費，絕對不可以"各打五十大板"，將代理費五五對開，判令被上訴人支付50%的代理費。如此判決，顯失公平。
綜上，原審判決，確屬認定事實不清，適用法律不當，判決顯失公平，依法應予撤銷。
此致
敬禮!
________市中級人民法院
上訴人：________市亞世國際貨運代理有限公司
法定代表人：_____________________
代書人：_____________________
聯絡電話：_____________________
____年____月____日
最新委托合同范本 篇10
培訓單位：_____________________以下得稱甲方：
委托培訓單位：_____________________以下簡稱丙方。
為了開辟人才培訓的渠道，加速智力開發，保證受培人員的質量，明確培訓各方的責任，>：
乙方
依據國家法律、法規和有關規定，甲乙雙方在平等、自愿和協商一致的基礎上，就甲方委托乙方，乙方按受甲方委托從事擔炭溝煤業有限公司地面建筑的代理事項達成一致，特訂立本合同。
第一條 委托事項
甲方委托乙方承攬擔炭溝煤業有限公司礦區擴建地面建設工程項目。
第二條 委托代理期限
乙方自本合同訂立后的次日起_____個工作日完成全部代理事項，如因甲方原因耽誤，工作日相應順延。
第三條 付款時間、付款方式
甲乙雙方簽訂合同后由甲方付給乙方先期資金500萬元，后根據工程進度和決算付款。
第四條 甲乙雙方相互提供相應證件
1.營業執照
2.稅務登記證
3.組織機構代碼證
4.礦建資格證
5.法定代表人身份證明
6.銀行開戶證明
第五條 甲方義務
按時提供相關資料，依照合同約定的付款時間，方式支付乙方款項。
第六條 乙方的義務
乙方確保代理事項真實合法，按照甲方的委托和設計圖紙、按時、保質施工，竣工后按相關預算結算工程款項，并接受甲方的監督管理。
第七條 其它事項約定
本合同履行期間，甲乙雙方因履行本合同而簽署的補充協議和其它書面文件，均為本協議不可分割的一部分，具有同等法律效力。
第八條 違約責任
1.甲乙雙方履行本合同期間，如因不可抗力，國家法律、法規、政策等原因致使本合同無法履行時，雙方均不承擔違約責任。
2.如一方違約，給對方造成的全部損失由違約方賠償給對方，同時解除委托合同。
第九條 合同爭議的解決辦法
本合同如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向有管轄權的人民法院起訴。
第十條 合同生效日期
本合同經甲乙雙方簽字蓋章后即發生效力，合同文本一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方(章)
法定代表人：
公司住址：
聯系電話：
乙方(章)
法定代表人：
公司住址：
聯系電話：
簽訂日期： 年 月日
最新委托合同范本 篇11
托運人(以下簡稱甲方)
承運人(以下簡稱乙方)
甲方家具裝飾材料以零擔或整車形式發往全國各地，乙方從事汽車貨運公司。結合實際情況，雙方本著誠實、信用、互利的原則，經協商一致，簽訂本合同，共同遵守。
一、貨物的類型、名稱和性質
甲方主要生產家具裝飾材料，運輸的材料主要是板材和零件。貨物為普通材料，不需要特殊包裝，不屬于“三危險品”。本協議簽訂前，乙方已派人員到甲方檢查貨物及包裝，認為可以裝運。在以后每批貨物裝運前，乙方不僅要檢查甲方發票上的數量，還要檢查包裝是否符合運輸條件。如發現不符合運輸要求，應及時提出，甲方應及時糾正。
二、合同期限
本合同為長期不確定運輸合同。期限暫定為一年，從20xx年2月至20xx年2月。合同期內，雙方合作良好，可以在到期前再簽訂一份合同繼續合作。
甲方應在每次裝運前至少4小時通知乙方。如果貨物重量達到2噸，甲方應派車到甲方工廠裝貨；否則，甲方應派車到乙方指定的地點裝貨。在貨物交付給乙方之前，甲方應承擔運輸費用..
在合同期內，甲方必須將其所有貨物移交給乙方運輸，乙方必須保證提供優質、高效、中等單價的服務。
乙方除自行直達運輸外，可轉由其他運輸單位運輸，或采用鐵路或水路運輸，但乙方應對甲方和收貨人負責，不得因其他運輸單位的責任而減輕或免除其責任。
三、貨物的發送地、運費率和到達時間
單價(元/公斤)和到達時間(天)的序列號發送到裝運地點。清注意
1福州、晉江、廈門、漳州
2廣州深圳佛山東莞6
3臺州溫嶺杭州溫州6
4常州上海無錫0.75
5沈陽和大連0.8
6蘭州銀川西寧包頭6
7武漢和荊州0.60
8邯鄲，太原，青島，0.65
9南昌鄭州株洲0.65
10長沙常德合肥0.6
11云南xi安0.60
12南寧，桂林0.70
13北京石家莊0.65
14烏魯木齊1.10 9
1.以上單價為乙方提供的運輸費用單價..乙方必須保證本表單價為xx市五區中等單價。日后如遇單價調整，乙方應提前通知甲方。如甲方收集到本市同一距離兩個以上零擔運價高于上表單價10%的，可提出調整要求。在這種情況下，乙方提出兩個或兩個以上相同距離的零擔運費率，以證明上述運費率是正確的。雙方可以根據雙方提供的平均運費率協商運輸單價。如協商不成，甲方有權終止本合同。
2.上表中“發送至”所指的行政區劃。甲方指定收貨地點在表中所示地點行政區劃內，城鄉均不增加運費；如果收貨地點不是表中注明的地點，可以參照表中最近的地點協商運費單價，也可以用最近地點公里單價乘以實際運輸公里數計算運費。
3.上表運輸費用單價包括運輸過程中的過橋費、停車費等所有費用。到達目的地的費用應由收貨人承擔。
4.到達時間天數是指從甲方將貨物交付給乙方的次日起至乙方將貨物交付給收貨人的期間。這一時期已經充分估計了乙方的各種交通條件。
5.運費在乙方發貨時直接向收貨人收取。
四.收貨人和目的地
乙方每次運送甲方貨物時，應根據甲方的“發票”或“提單”填寫“運單”，并注明貨物的價值。乙方運單中的條款如與本協議有沖突，以本協議為準。
甲方在將貨物移交給乙方時，還應將裝運單或提單的會計副本、檢驗副本及隨附副本移交給乙方。乙方將貨物交付給收貨人時，發票或提單的記賬和結賬復印件應由收貨人簽字蓋章后返還給甲方，收貨人為個人的，應附收貨人身份證復印件；收貨人為單位的，應當附單位介紹信。實際收貨人不是發票或者提單的，實際收貨人應當持有收貨人委托書，并附收貨人和實際收貨人的身份證復印件。
收貨人不符合前款條件時，乙方工作人員應聯系甲方處理。甲方應及時聯系收貨人。如超過8小時，除乙方逾期交貨外，收貨人或甲方應按本合同第七條承擔違約責任..甲方和收貨人未能在三天內協商收貨，或者根據甲方的指示將貨物運回。甲方按單程運費的1.5倍支付運費。如乙方未能按本條規定交付貨物，給甲方造成損失，乙方應按裝運單或提單注明的價值及其他相關費用全額賠償。
五、貨物的保險價格和保險
本合同項下的運輸為保價運輸，保價貨物的價值為甲方裝運單或提單中載明的價值。運輸途中的保險費由乙方支付..
六、貨物安全和賠償
運輸甲方貨物時，乙方應保證貨物的安全。所有在運輸過程中丟失或損壞的貨物應按以下方式處理:
1.收貨人收貨時，應根據甲方裝運單或提單中的數量和規格驗收貨物數量。如發現貨物丟失、短少或損壞，乙方應根據《貨運規則》填寫《貨運事故記錄》(一式三份)，由收貨人簽字后交給收貨人。
2.貨物滅失或者短少的，按照甲方在裝運單或者提單中載明的價值賠償，減少滅失或者短少部分的運輸；如果貨物受損，雙方應根據損失程度和可用性協商賠償。協商不成的，通過訴訟解決。
3.貨物滅失或損壞的索賠權一般由收貨人行使。收貨人不行使的，由甲方行使..乙方應在收到索賠人的索賠要求后十天內提出賠償方案。乙方未提出賠償方案的，視為同意賠償請求人提出的賠償請求，并在20日內予以賠償。
七.違約責任
1.收貨人逾期支付運費或提貨的，按日承擔100元違約金，甲方承擔連帶責任。
2.逾期交貨并賠償的，乙方按日承擔100元的違約金。
上述違約僅限于委托人的違約責任。因不可抗力或者戰爭造成遲延裝運的，承運人免除違約責任。
八、爭議解決的方法
雙方在履行本合同過程中發生的任何爭議應通過協商解決。協商不成的，通過訴訟解決。根據方便訴訟、懲罰違約的原則，任何一方都可以選擇原告經營或被告經營的法院起訴。
九.其他商定事項:
1.本合同未盡事宜，雙方應根據《合同法》和《道路貨物運輸規則》協商簽訂補充協議或確定雙方的權利和義務。
2.雙方履行本合同的通知行為應通過以下方式處理:為了及時履行，根據本合同記錄的電話通知對方；如果不能及時履行，應按照本合同規定的地址通過快遞郵件或本合同規定的電子郵件通知對方。
3.雙方的營業執照復印件和法定代表人及委托代理人的身份證是本合同的附件。
4.本合同經雙方簽字蓋章后生效。兩份，各一份，同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
最新委托合同范本 篇12
承包方（乙方）：
工程項目：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：
2、小區名稱：幢_單元樓號。
3、施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝修預算報價表》和施工圖。
4、承包方式：
5、工程開工日期：__年____月日
6、工程竣工日期：__年月日
工程總天數：________天
第二條：工程價款和結算方式
1、工程暫定總價款：￥__元，大寫：，詳見本合同附件《家裝裝修預算報價表》
2、結算方式：結算總價=按實際收方數量×合同單價+施工過程中變更、修改增加部分費用。
第三條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中，超出合同部分的項目以及甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，另外報價確認，進入結算。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1、甲方預付合同款項：甲方在合同簽訂后 3個工作日內向乙方支付工程暫定總價款的50 %，即￥元，大寫： __；
2、工程完成到85%后（即水電隱蔽、天花吊頂、大面積的墻地磚完成），甲方向乙方支付至工程暫定總價的95%，即￥元，大寫： _ __；
3、工程完工、乙方提交結算總金額后，甲方 15個工作日內，甲方內一次性付清尾款。
第六條：工程工期
1、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，工期相應順延，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
2、 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
3、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
4、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收
1、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
2、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條：其他事項
1、 甲方責任
（1）必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
（2）二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的'房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施。
（3）如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
（4）甲方承擔在物業公司辦理裝修手續的相關費用，裝修質保金、電梯使用費用、垃圾清理費等。
2、乙方責任
（1）乙方相關施工人員需要在物管公司辦理出入證，費用由乙方承擔。
（2）指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
（3）負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、打破水管、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。
（4）裝修質保期，自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月，因乙方的原因免費維修，其他原因引起的維修乙方積極維修，收取工本費。
第九條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決
本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向工程所在地人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方（業主）：乙方： （簽字或蓋章）
委托代理人：委托代理人：
電 話：電 話：
簽約地址：簽約地址：
________年 ________月 ________日________年 ________月 ________日