加工合同范本（精選15篇）
1. 加工合同范本 篇一
甲方：
乙方：
甲方委托乙方加工服裝一批，經雙方協商，同意按以下合同條款執行。
一、加工服裝款號：布料：
二、加工數量：
三、服裝加工費（乙方包線）
四、乙方必須嚴格按照甲方的生產制造單，生產板批語及生產物料要求進行生產操作，開大貨前提供生產板一件，給甲方確定后才可開貨。用布量面料袋布撞色布（皮）（用布量已計損耗1.5%）
五、乙方必須在開裁前檢查甲方所提供嘜架、布料車間物料，才能開裁，如果有疑問立即通知甲方，否則造成損失由乙方負責賠償。
六、以嘜架用布量為標準，如超出用布量，由乙方負責賠償，按本市原價計算。
七、交貨日期_________年____月____日全部送回本廠，或甲方叫洗水廠收貨，如到期交不到貨，由乙方負責賠償。車間出貨前必須翦長線。
八、如在生產過程，不按甲方要求。違反操作造成甲方不能出貨，由乙方負責賠償，每件元計算，如車間質量問題為2%。
九、乙方應在車間出貨一個星期內退回剩余物料，如過期后絕不給退。
十、結算方式：出貨后雙方對過數，30天后結算加工費。
十一、以上條款經雙方簽字后即時生效（未盡事宜由雙方協商解決）結算完畢合同自動終止。
甲方：
乙方：
日期：
2. 加工合同范本 篇二
甲方（需方）：
乙方（制作方）：
根據《中華人民共和國合同法》規定，經甲乙雙方平等協商，簽訂本合同并共同遵守執行。
一、 甲方委托乙方制作鋼骨架裝飾售貨亭，按甲方給乙方的電子版的圖片進行加工。技術要求：骨架為方鋼骨架，外包0.8mm白鋼板，亭頂部安裝裝飾性防腐木，其余部分為普通木質材料和彩鋼材料。景觀亭底部為木質地板加保溫處理。售貨亭側面窗要求安裝雙層普通玻璃。
二、 制作地點：由甲方指定地點。所耗水電費用由乙方承擔。
三、 合同總造價為160，000.00（壹拾陸萬元整）人民幣（共計10個景觀亭，每個單價1.6萬元整），合同簽訂后預付前期制作金為合同總價款的30%，計：48000.00元整。工程量完成80%付至合同總價款的70%。景觀亭制作完畢驗收合格后付清余款。
四、 違約責任
1、 制作工期：按甲方規定工期完工，逾期交貨，每延期一天，制作方按合同金額的千分之一承擔違約責任。
2、 甲方未按期交付余額部分，制作方有余款部分貨物所有權，直至所有余款結清。
五、 執行本合同過程中，如發生糾紛，雙方應協商解決，協商不成，由需方所在地法院裁決。
六、 本合同一式肆份，甲方叁份，乙方一份，合同簽訂即時生效，本合同執行完畢即行失效。
七、 要求發票按中澤地產財務要求提供票據。
甲方（需方）：
乙方（制作方）：
聯系電話：
3. 加工合同范本 篇三
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協商，甲方委托乙方按其提供的規格、型號加工，原材料由提供。
一、產品名稱、型號、數量及金額：
金額合計：￥元
合同總價：￥元(大寫：)
二、質量要求：按甲方提供圖紙嚴格施工，合格。
三、交(提)貨地點、方式：自提
四、交貨時間：___年___月___日
五、付款方式及結算期限：
六、違約責任：甲方若不能及時付款，乙方可不生產；乙方若不能按期交貨，應承擔違約損失。
七、解決合同糾紛的方式：雙方協商解決或提交西安市仲裁委解決。
八、本合同自雙方簽訂之日起生效，貨款結清后，自行失效。
九、乙方可根據甲方提供傳真文件，進行加工甲方所需材料，傳真文件與原件同具法律效力。
十、合同一式兩份，甲方與乙方各執一份。具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
4. 加工合同范本 篇四
定作人：簽訂地點：
承攬人：簽訂時間：年月日
第一條加工合同定作物、數量、報酬、交付期限
定作物
名稱規格型號計量單位數量報酬交貨期限及數量
單價金額合計
1
2
3
加工合同合計人民幣金額(大寫)：
第二條加工合同定作人提供的材料
序號材料
名稱牌號
商標規格
型號生產
廠家計量
單位用料
數量質量單價金額
1
2
3
第三條加工合同承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：
第四條加工合同加工物的技術標準、質量要求：
第五條加工合同承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條加工合同加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條加工合同定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。加工合同定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第九條加工合同定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工合同加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條加工合同報酬的結算方式及期限：
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(或預付款)(大寫)_______________元。
第十四條違約責任：______________________________________________________
第十五條加工合同爭議的解決方式：本加工合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，按下列第種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十六條 本加工合同自起生效。
第十七條 本加工合同正本一式份，雙方各存份，具有同等法律效力。
第十八條其他約定事項：
定作人承攬人
定作人(章)：承攬人(章)：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
5. 加工合同范本 篇五
甲方：__________
乙方：__________
根據《中華人民共和國合同法》，經甲乙雙方友好協商，就甲方委托乙方定 制 項目的中空玻璃事宜，達成如下協議，以資共同遵守、
一、貨物品種、規格、數量、單價、總價等：__________
二、質量標準符合以下規定
1、浮法玻璃質量標準符合國標：GB11614；
2、鋼化玻璃質量標準符合國標：GB15763、2；
3、夾膠玻璃質量標準符合國標：GB9962；
4、中空玻璃質量標準符合國標：GB11944；
5、鍍膜玻璃質量標準符合國標：GB/T18915；
6、玻璃加工誤差范圍按國標要求，若甲方提供的尺寸圖紙中加工要求與以上國標不符，以國標為準。
三、技術要求
1、按甲方提供的尺寸單；
2、按甲方提供的圖紙；
3、乙方如發現甲方提供的圖紙、技術要求及訂單不符，乙方應當及時通知甲方，甲方及時給予回復并提出修改意見，貨期以雙方確認之日起計算。
四、付款方式及發票
1、合同簽訂甲方向乙方支付__________ 、萬元作為預付款。預付款在最后一批貨款中扣除。
2、其余款項的付款時間為：發貨滿80萬元為一結算節點付40萬貨款，交貨期間為20__年4月10日至5月25日（補片除外），余款在20__年8月25日前全部結清。 。
3、 發票開于__________ 有限公司。
五、交貨時間
以乙方收到訂金及全部不可更改尺寸單之日起 25 天內首批（車）從乙方工廠發貨，后期訂單交貨期為10天、彎鋼交貨期為20天。（以上交貨期均不含補片，零星訂單及特殊加工要求訂單交貨期另議）。
六、交貨地點
甲方指定地點__________ 。
七、運輸方式及費用：
乙方負責除卸車費之外其它運雜費用（甲方貨量≥100M2），車板損耗由乙方承擔。補片或甲方貨量<100m2運雜費用由甲方承擔。
乙方提供甲方20只鐵架周轉，請妥善保管玻璃運輸用鐵架（并及時返回）。損失需賠償1500元/只。
八、貨物驗收
1、甲方在簽定合同后書面授權接收貨物人員及簽名給乙方（甲方授權人簽名人： __________，電話： __________），甲方授權人員在接到貨物前時必須對箱數、片數和外觀進行驗收，并在送貨單上簽收蓋章。如乙方產品存在質量問題，甲方須于收貨三日內以書面通知乙方，并保持原樣待乙方確認。
2、首批貨到乙方須提供乙方的質量保證書和合格證。
九、合同履行
合同一經雙方簽定即具有法定效力。任何一方不得單方解除合同，否則應向守約方支付合同總金額5%作為違約金。如任何一方有正當理由要求變更供貨規格、數量和交貨日期，應首先在合理的時間內以書面形式通知對方，并征得對方同意，由雙方簽訂書面補充協議。因玻璃加工后不可重復利用，故所有玻璃一經乙方生產，無論是否提貨，甲方均應按本合同約定付款。
十、違約責任
1、甲方需在貨到后3天內驗收，若發現問題立即書面通知乙方，否則視為初驗合格。乙方應在接到甲方質量投訴通知后在法定工作日24小時內趕到現場處理，并在2日內作出書面答復，若產品問題在乙方責任，則在雙方確認問題原因后5天內補回合格產品。
2、若甲方未能按合同及時付款，（包括進度款、尾款、約定墊款）每延遲一天，甲方須向乙方支付該批款項5‰的違約金。
3、乙方如未能按約交貨每延遲一天，乙方須向甲方支付該批款項5‰的違約金。
十一、合同生效
本合同經雙方蓋章生效，雙方履行完合同條款時，自動失效。
十二、知識產權
本合同貨物上所有標示的商標以及其他知識產權不隨貨物的轉移而轉移，甲方應盡合理之注意保護并不得有侵犯乙方知識產權之行為。
十三、其他事項
1、為保證合同順利履行及雙方財務需要，合同簽訂后雙方向對方提供各自的營業執照和稅務登記證副本復印件，同時每月15日前對上月銷售和貨款情況雙方書面蓋章確認。
2、乙方對玻璃的有效使用質量提供三年保證，若在有限期內玻璃發生質量問題，經甲乙雙方及國家權威機構確認，確是乙方責任的，將由乙方無償補回經甲乙雙方共同確認的甲方玻璃產品。
3、安全玻璃加印國家強制認證標志3C標。
4、如合同執行過程中乙方出現嚴重質量問題甲方有權單方終止合同。
5、本合同一式貳份，甲乙雙方各持壹份，如有未盡事宜，雙方協商解決，糾紛協商未果，任何一方均可向乙方所在地人民法院提出訴訟。
甲方：__________
乙方：__________
日 期：__________
6. 加工合同范本 篇六
需方：_______
供方：_______
茲有需方向供方訂購用于楊橋東路19號之福州三坊七巷保護改造工程第三坊A工程的外墻墻裙石材，經雙方協商簽訂以下合同。
一、貨物內容：芝麻灰石材，單價75元/m2，厚度1.5cm左右，腰線8×6，單價77元/m，磨邊或砌450角單價8元/m，規格按甲方提供尺寸。
二、貨到工地：由需方指定收貨人驗收。
三、交貨時間：按簽訂合同之日起待甲方提供尺寸后，十天內交第一批貨。
四、交貨地點：福州市楊橋路19號三坊七巷保護改造工程第三坊A工程工地
五、付款方式：全部貨到工地，需方在七天內付該批貨款70%，余款待驗收后十五日之內一次性付清。
六、本合同成立后，貨物價格如有漲跌，概不影響本合同所訂價格，供需雙方不得異議。
七、以上單價含稅收、運費、裝卸費。
八、解決合同糾紛方式：
本合同履行地為福建省福州市，因履行本合同所發生的一切訴訟，由合同履行地人民法院管轄。
九、本訂貨合同一經簽訂，雙方均必須共同遵守，認真嚴格執行。
十、本合同一式肆份，供、需雙方各執二份，本合同簽署日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
7. 加工合同范本 篇七
甲方：
乙方：
甲方_________與乙方_________簽訂條款如下：
1、產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定……
2、交貨辦法
（1）交貨地點：______________________________________________________。
（2）運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。
3、付款辦法
貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。
4、驗收辦法
乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。
5、附則
（1）合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。
（2）在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以____罰金賠償對方損失
（3）本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
（4）本合同正本兩份，雙方各執一份。
（5）貨物運達站__________________________________________。
（6）收貨人______________________________________________。
（7）合同糾紛的處理______________________________________。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
8. 加工合同范本 篇八
甲方：
乙方：
為發展省縣農業產業化項目,將縣糧食加工企業做大做強,提升糧食標準化加工的生產水平,雙方本著誠信守法、合作共贏的原則,經多次友好協商,達成以下意向協議:
第一條委托稻谷收購和大米加工
甲、乙雙方合作初期采取松散型合作方式,即在不影響乙方原有生產條件和業務開展的利益前提下,甲方出資委托乙方協助收購甲方指定區域所需品種的稻谷進行加工。乙方應全力協助甲方,按甲方指定價格及時收購稻谷進行加工,確保加工的大米按質按量及時交貨,加工費用隨行就市。
第二條確保大米加工質量并按時按量交貨
甲方委托乙方收購的稻谷及生產加工的大米,乙方應確保做到:
1、按甲方要求的品種、數量和指定的價格進行收購。
2、確保收購的稻谷符合生產加工標準和質量標準。
3、確保大米生產過程按照標準化生產加工,同時符合環境標準和食品安全標準。
4、確保按照甲方要求進行嚴格分類包裝,做到不摻雜摻假,不以次充好。
5、確保按照甲方要求按時按量交貨。
6、全力協助甲方解決糧食倉儲和物流事項。
第三條雙方緊密型合作后成立新公司
隨著甲乙雙方合作的逐步深入,根據甲方銷售市場業務發展的規模和進度,雙方認為條件適宜時,愿意由松散型合作上升為緊密型合作關系,共同規劃、投資征地,成立一家新公司并建設現代化標準新廠房,將企業做大做強。
第四條新公司甲乙雙方的責權
甲乙雙方成立新公司,按股份比例出資工商注冊。甲方擁有公司股權51%以上,法定代表人和公司董事長由甲方出任,公司總經理由乙方出任。雙方均應嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》和公司《章程》的規定行使公司責權、履行義務,管理運營好公司。
第五條甲乙雙方職責分工
1、甲方主要負責外部市場產品銷售業務與整合資源。
2、乙方主要負責新公司日常經營管理,即糧食收購和生產加工主業務,甲方委派人員協助乙方經營管理。
3、原則上,甲乙雙方共同商議解決問題,但在公司重大決策存在爭議時,乙方同意按照甲方決策執行,同時責任風險和造成的后果由甲方承擔。
4、甲方在投資的項目和企業,如需當地政府給予相關優惠政策,乙方應全力協助爭取,并按“一事一議”的方式另行
商議確定。
第六條其他約定事項
為確保雙方利益和雙方共同發展意愿,原則上雙方在省縣鎮不再設立第二家糧食加工企業,即將雙方成立的新公司做大做強,全力滿足市場和客戶的需求。
雙方商定緊密型合作的具體事宜以正式合同為準,正式合同在成立新公司、需完善相關手續時簽訂。
本協議書一式兩份,甲乙雙方各執一份,各份具有同等法律效力。未盡事宜,雙方另行協商,本協議自甲、乙雙方蓋章簽字之日起生效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法人代表:法人代表:
簽約時間:
9. 加工合同范本 篇九
甲方:
乙方:
為發展省縣農業產業化項目，將 縣糧食加工企業做大做強，提升糧食標準化加工的生產水平，雙方本著誠信守法、合作共贏的原則，經多次友好協商，達成以下意向協議:
第一條 委托稻谷收購和大米加工
甲、乙雙方合作初期采取松散型合作方式，即在不影響乙方原有生產條件和業務開展的.利益前提下，甲方出資委托乙方協助收購甲方指定區域所需品種的稻谷進行加工。乙方應全力協助甲方，按甲方指定價格及時收購稻谷進行加工，確保加工的大米按質按量及時交貨，加工費用隨行就市。
第二條 確保大米加工質量并按時按量交貨
甲方委托乙方收購的稻谷及生產加工的大米，乙方應確保做到:
1、按甲方要求的品種、數量和指定的價格進行收購。
2、確保收購的稻谷符合生產加工標準和質量標準。
3、確保大米生產過程按照標準化生產加工，同時符合環境標準和食品安全標準。
4、確保按照甲方要求進行嚴格分類包裝，做到不摻雜摻假，不以次充好。
5、確保按照甲方要求按時按量交貨。
6、全力協助甲方解決糧食倉儲和物流事項。
第三條 雙方緊密型合作后成立新公司
隨著甲乙雙方合作的逐步深入，根據甲方銷售市場業務發展的規模和進度，雙方認為條件適宜時，愿意由松散型合作上升為緊密型合作關系，共同規劃、投資征地，成立一家新公司并建設現代化標準新廠房，將企業做大做強。
第四條 新公司甲乙雙方的責權
甲乙雙方成立新公司，按股份比例出資工商注冊。甲方擁有公司股權51%以上，法定代表人和公司董事長由甲方出任，公司總經理由乙方出任。雙方均應嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》和公司《章程》的規定行使公司責權、履行義務，管理運營好公司。
第五條 甲乙雙方職責分工
1、甲方主要負責外部市場產品銷售業務與整合資源。
2、乙方主要負責新公司日常經營管理，即糧食收購和生產加工主業務，甲方委派人員協助乙方經營管理。
3、原則上，甲乙雙方共同商議解決問題，但在公司重大決策存在爭議時，乙方同意按照甲方決策執行，同時責任風險和造成的后果由甲方承擔。
4、甲方在 投資的項目和企業，如需當地政府給予相關優惠政策，乙方應全力協助爭取，并按“一事一議”的方式另行商議確定。
第六條 其他約定事項
為確保雙方利益和雙方共同發展意愿，原則上雙方在省縣 鎮不再設立第二家糧食加工企業，即將雙方成立的新公司做大做強，全力滿足市場和客戶的需求。
雙方商定緊密型合作的具體事宜以正式合同為準，正式合同在成立新公司、需完善相關手續時簽訂。
本協議書一式兩份，甲乙雙方各執一份，各份具有同等法律效力。未盡事宜，雙方另行協商，本協議自甲、乙雙方蓋章簽字之日起生效。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
簽訂日期：
10. 加工合同范本 篇十
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》有關規定，為明確雙方權力義務，經甲、乙雙方共同協商，就乙方對甲方承施的_____工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工（含機械連接接頭）、配送事宜達成一致，同意訂立本合同。
風險告知：訂立加工合作合同首先要注意了解對方履行合同的能力。尤其是對承攬方能否完成委托項目，其設計能力、設備條件、技術力量、工藝水平以及其曾經完成過何類水平的項目，都要了解清楚。即使全部符合要求，并已經承攬多年業務，也應查詢清楚。
注意：當事人一方是否具備簽訂合同的主體資格，當事人的營業執照是否過期，是否做年審，是否被吊銷等，不認真進行審查就匆忙與其簽合同，容易造成所簽合同沒有法律效力或者在發生糾紛時難以追求當事人責任。
一、工程概況：
項目位于，工程建筑面積：_____平方米，結構封頂日期_____年____月____日。
二、加工事宜：
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經甲方授權委托人簽字同意后，方可實施加工（如甲方在二十四小時內未能做出書面回復，則視為甲方同意乙方意見）。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
三、重量結算依據：
根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經乙方進行理論重量計算，作為本合同重量結算依據。結算重量單位為_____噸，重量數值經四舍五入保留小數點后三位。
四、甲方工作：
1、合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權范圍。
2、合同簽訂時，甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖，計劃施工進度（月度計劃及結構封頂時間排序計劃），以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。
3、甲方應于每月_____日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單（特殊情況補充時須提前日，數量不得超過噸），配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效（簽字人字體樣本附后）。
4、成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作，乙方有義務積極配合。
5、如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執行。
6、成型鋼筋出庫前，甲方應指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字后乙方方可發貨（簽字人簽字樣本附后）。
7、成型鋼筋每車裝車數量不得小于_____噸。
五、乙方工作：
1、合同簽訂時，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。
2、乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應認真校對，如規格、數量、圖示尺寸、標注無法正確識別時，甲方授權委托人應在小時內書面確認，否則免除乙方的供貨責任。
3、乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。
5、乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。
6、乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，并按甲方的要求運至施工現場。
六、設計變更：
1、施工過程中如出現不可預見及設計變更，甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單，并標注“急配”字樣及需用時間（供應時間甲、乙雙方協商確定），如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。
2、設計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算，如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
風險告知：承攬方應當依據合同規定，按定作方要求的技術條件完成工作，未經定作方同意，不得擅自變更。承攬方應當對所承攬的全部工作質量負責。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
七、產品質量要求：
1、乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701—1997；《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013—1991；《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499—1998的規定。
2、產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》gb50204—20__中的第五章及《建筑結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01—69—20__的規定。
3、直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》jgj107—96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》qjy16—20__中的規定。
八、鋼筋原材復試及資料：
1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。
2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》，甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知，乙方應積極配合取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。
3、根據《建筑工程資料管理規程》dbj01—51—20__規定，乙方在成型鋼筋配送至施工現場后，提供《半成品出廠合格證》表式c4—5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料復試檢驗報告。
九、合同價款及付款方式：
1、合同價款：
（1）本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣_____元/噸（鋼筋不分品種、規格均為本單價），上述結算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用（卸車及費用由甲方承擔）。不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
（2）三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加_____元/噸。
（3）鋼筋機械連接頭_____元/單頭（鋼筋不分品種、規格加工套絲，并戴好保護帽），按照配筋單圖示數量進行簽收。
（4）鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數量進行簽收。
（5）合同執行過程中如鋼廠價格調整，其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據，由乙方以書面形式送達甲方，調價依據在送達后24小時內，甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。
（6）本合同成型鋼筋總量為_____噸，總價款（人民幣）：_____元，（大寫：）。總價中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
（7）驗貨地點：
2、付款方式：
（1）本合同結算期為上月_____日至本月_____日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一并送達（乙方預收當月貨款_____%，余款_____%月末前結清），乙方經配筋單錄入生成系統確認數量后劃轉。
（2）鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。
（3）原材料復試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認，在月末前結清。
（4）本合同總價款如發生變化，超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。
十、違約責任：
1、乙方沒有按照本合同規定的質量、規格、數量等提供產品，甲方有權退貨，乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。
2、合同執行過程中，如遇鋼廠市場價格調整，根據合同第九章（5）條，甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議，乙方有權停止繼續供貨。
3、甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
4、由于甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時工期順延。
5、甲方如未能按合同規定時間付款，逾期乙方有權停止繼續供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場，甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
十一、爭議：
本合同在執行過程中發生爭議或糾紛，雙方應友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它：
1、本合同簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照復印件、企業法人代碼復印件、資質證書復印件、法人授權委托書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件，并注明相關文件的授權使用范圍。
2、如遇人力不可抗力因素（民法153條規定）致使合同無法正常履行時，雙方應另行協商。
3、合同附件為本合同有效文件組成部分。
風險告知：承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密的，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。承攬方在工作期間，應當接受定作方必要的檢查，但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。
十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執正本、副本壹份，具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經合法授權人簽字后生效。
十五、本合同未盡事宜，執行《中華人民共和國合同法》的有關規定。
本合同變更條款及內容（銷售部門填寫）：
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
聯系電話：聯系電話：
公司地址：公司地址：
簽訂日期：簽訂日期：
簽訂地點：
11. 加工合同范本 篇十一
合同編號：______________
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復
第七條轉包
1.定作人（是/否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十一條監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1.定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；
3.雙方通過書面協議解除本合同；
4.因不可抗力致使合同目的不能實現的；
5.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；
第十七條質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任
1.承攬人的違約責任
（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
（2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。
（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人：
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
承攬人（蓋章）：_________定作人（蓋章）：__________
法定代表人（簽）：_____法定代表人（簽）：______
委托代理人（簽）：_____委托代理人（簽）：______
簽訂地點：_______________簽訂地點：________________
_________年_____月_____日_________年______月_____日
12. 加工合同范本 篇十二
定作方：（以下簡稱甲方）_________________
承攬方：（以下簡稱乙方）_________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條加工成品
品名：________________
貨號：_______________
面料：________________
顏色：_______________
尺碼：________________
第二條服裝數量
1、計量單位：件（上衣、褲子）
2、數量：_________套，其中_______碼______件，_______碼______件，_______碼______件，_________碼______件。
第三條原材料的提供
由乙方提供原材料，甲方確認，具體見下：
材料名稱：
質量：
第四條服裝質量
加工成品質量按 樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條服裝款式 和規格
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，再進行批量生產……
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式
第六條報酬
1、加工單價：_______元/件
2、總金額（元）：小寫_____________（大寫）___________
第七條包裝方式
內用________包裝，外用________包裝，包裝費由__ 方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地：
2、運輸費用由 方負擔。
3、產品的交（提）貨期限：________年____月____日。
第九條服裝驗收
1、驗收期間：________年____月____日之前。
2、驗收地點：_________________________。
3、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
4、驗收方式：產品按30％抽檢，抽樣標準為：隨機。
5、驗收標準：與樣衣款式、做工一致
6、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
7、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
第十條定金/預付貨款
（1）甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元（大寫）；甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須返還定金。
（2）甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元（大寫）；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額，依據實際制衣件數，經雙方認可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在當日內付清乙方全部貨款。
第十二條留置權
如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
（1）制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
（2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50％的違約金。
（3）超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第二款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
（1）乙方須保證產品質量，如有制作問題，乙方須負責修改。
（2）按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨， 甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
（3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
（4）未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
第十七條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定
本合同經雙方簽字后于______年___月___日起生效，到全部貨款結清之日為止。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份；
甲方（章）：________________ 乙方（章）： ______________
授權代表（簽字）：______ 授權代表（簽字）：________
電話：____________________ 電話：____________________
簽訂日期________年____月____日 簽訂日期________年____月____日
簽訂地點：_____________ 簽訂地點：_____________
13. 加工合同范本 篇十三
甲方：
乙方：
甲方根據工作需要，委托乙方加工工裝服裝 套，每套 元，合計人民幣 元，大寫：。雙方經平等協商，根據《合同法》的'有關規定，達成協議如下：
一、 面料由乙方提供，但須經甲方確認；
二、 款式由甲方確認，與乙方協商，并由乙方確定；
三、 由乙方按照甲方要求款式，先制作做9套樣本服裝， 分為大中小3個號碼，每個號碼3套，由甲方工作人員進行試穿，試穿時間10 天。試穿過程中甲方及時將發現問題反饋乙方，并形成最終款式。如甲方對乙方提供樣本服裝不滿意，有權利中止合同。
四、 甲方負責提供訂做服裝的尺寸，套數。
五、 甲方需在試穿滿意后，并與乙方確認最終款式及各 項具體要求后，預先支付乙方面料、加工費全部金額的50 %，即人民幣元，大寫： 。余款須于加工服裝完成提貨后，30天內全部付清，并由乙方提供正規發票；
六、 乙方根據服裝標準尺碼生產，甲方檢查，并有權對 各種質量問題提出要求；
七、 面料質量及做工問題由 乙方 負責。尺碼不合適時，由乙方無償修改；
八、 乙方需按照甲方要求時間交貨，交期為 年 月 日；
九、 未盡事宜，雙方協商。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
14. 加工合同范本 篇十四
合同編號：
甲方：
乙方：
雕塑加工合同單
一、合同標的物的名稱、材質、規格、數量、單位、單價、總價、加工要求
詳見附表《合同清單》，以清單標注為準；
二、質量標準:
1、乙方所供貨物的技術等級、光澤度、外觀等質量必須符合現行的國家及行業出臺的標準或要求；產品表面應潔凈、無磨痕，且圖案，色澤均勻、接縫均勻、周邊順直、鑲嵌正確、無后期損壞（如人為裂紋、崩邊掉角）；
2、加工要求：詳見附表《合同清單》，以清單標注加工要求為標準加工；
3、數量：詳見附表《合同清單》，最終以雙方驗收的實際數量為準。
三、工期要求：
乙方自合同簽訂之日起(）日內將合同規定貨物加工完畢由甲方驗收。
四、付款方式及期限：
經甲乙雙方協商一致，確認付款方式如下：
1、合同簽訂生效后，甲方三個工作日內向乙方支付合同總價款的20%作為預付款；
2、乙方加工制作完畢，發貨前須經甲方驗收確認，甲方驗收合格，應在三個工作日內向乙方支付到合同總價款的60%；
3、甲方在合同規定的貨物送至工地，安裝竣工并驗收合格后，應在（ ）個月內向乙方付清剩余款項。
五、驗收及異議處理
1、甲方可參照附表《合同清單》的加工要求對貨物進行驗收；
2、驗收合格后，雙方在驗收單上簽字確認。驗收單雙方各執一份。
3、甲方有權對不符合合同規定的貨物拒絕簽收。
六、違約責任：
1、甲方未按合同約定時間支付貨款導致乙方未按時交付貨物的，后果由甲方自行承擔。
2、無質量問題，甲方拒絕收貨、拒絕支付貨款的，不影響合同繼續履行，由此給乙方造成的經濟損失（包括但不限于：運費、人工費、合同款項、訴訟費等）由甲方承擔。
3、甲方未按合同約定支付貨款的，每逾期一日，按合同總價的1‰/天計算向乙方支付逾期違約金；逾期超30日，乙方權解除本合同，停止供貨，并要求甲方支付加工進度款及逾期違約金，由此給乙方造成的損失由甲方承擔。
4、甲方如中途變更加工內容，如規格、數量、工藝或包裝等，未提前通知乙方，乙方有權拒絕執行，因此給雙方造成的損失由甲方承擔。
5、甲方變更送貨日期未提前書面通知乙方的，由此造成的送貨責任及產生的費用由甲方承擔。
6、乙方所供貨物如出現嚴重的質量問題導致無法修補或安裝的，直接或間接經濟損失由乙方自行承擔。
7、因乙方原因導致貨物未按約定時間交付甲方的，給甲方造成經濟損失，乙方需向甲方賠償違約金，違約金按合同總價的千分之一/天計算。
七、不可抗力
1、當甲方或乙方因不可抗力的影響不能履行合同的責任時，履行合同的時間將予以順延，延長期與不可抗力影響期相同但合同價格不因此而改變。
2、本條款所定義的不可抗力是指不能預見，不能避免并不能克服的客觀情況；對市場環境變化，乙方經營狀況嚴重惡化及生產安排不周等情形，無論嚴重程度如何，均不可理解為不可抗力。
八、解決合同糾紛的方式：
本合同項下如發生糾紛，雙方應本著公平、公正、友好協商的態度解決問題，協商不成的，任何一方可向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。
本合同一式（2）份，甲乙雙方各執（1）份。經甲乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
15. 加工合同范本 篇十五
甲方：
乙方：
1.加工的項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期：
項目
產品名稱、規格單位數量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架以上只萬萬萬淬火綜條支萬萬萬合計
2.質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：
。
7.違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日