執行違約金的和解協議（通用3篇）
執行違約金的和解協議 篇1
申請執行人(下稱甲方)：_______________，男，漢族，__________公司職工，________年________月________日生，_____________人，住_____________。
被執行人(下稱乙方)：_______________，男，漢族，農民，________年________月________日生，_______________鎮人，住_____________。
甲方與乙方為交通事故賠償糾紛一案，經大理市人民法院(__________)__________民一初字第_______________號民事判決，判決生效后，雙方自愿協商，達成和解協議，共同信守，決不反悔。
一、__________市__________區人民法院(__________)__________民一初字第_____號民事判決書判令：_______________乙方賠償甲方因交通事故造成的經濟損失__________元，并承擔案件受理費__________元，訴訟保全費__________元，合計_______________元。現乙方一次性支付給甲方_______________元即案結事了，其他費用均由甲方負責，甲方完全同意，并自愿放棄不足部份。
二、上述款項在簽訂本協議書時當場付清，雙方不得再為此事發生糾紛。
三、本協議書經雙方簽字確認從簽定之日起生效。
四、本協議書一式三份，甲、乙雙方各執一份，報_______________人民法院終結本案執行程序一份，內容相同，具有同等效力。
甲方：_______________乙方：_______________
________年________月________日________年________月________日
執行違約金的和解協議 篇2
甲方(出賣人)：_______________物業發展有限公司
乙方(買受人)：______________________________業主
鑒于：
1、__________年__________月__________日，甲、乙雙方共同簽訂了《__________市商品房預售合同》(合同編號：_______________)，乙方購買______________________________小區住宅樓(____________________)，乙方已向甲方支付購房款人民幣__________元。
2、甲方應于__________年__________月__________日前向乙方交付商品房。
3、__________小區住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》，甲方自__________年__________月__________日起辦理入住手續，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至__________年__________月__________日。
5、乙方已于__________年__________月__________日辦理了入住手續，接收了商品房。
6、自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，甲方逾期交房__________日，對照《__________市商品房預售合同》第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之__________的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣__________元。甲乙雙方經協商，達成以下協議共同執行：
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣__________元，于__________年__________月__________日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。
甲方：______________________乙方：_____________________
_______________年_____________月_____________日
執行違約金的和解協議 篇3
協議人：________________，性別________，______年______月______日出生，漢族，住______市______路______號。
協議人：________________，性別________，______年______月______日出生，漢族，住______市______路______號
協議人雙方于________
年________月________日在______區人民政府辦理結婚登記手續。
因雙方性格不合無法共同生活，夫妻感情已完全破裂，現雙方就自愿離婚一事達成如下協議：
一、______與______自愿離婚。
二、夫妻有座落在______路______號的______樓房一套，價值人民幣______元，現協商歸______方所有，由______方一次性給付______方現金______元。
房內的家用電器及家俱等等(見清單)，雙方同意作價______萬元，歸______方所有，______方向______方支付______萬元。
三、因男方有家庭暴力(重婚的/有配偶者與他人同居的/實施家庭暴力的/虐待、遺棄家庭成員的)，因此，男方一次性賠償女方______萬元人民幣。
四、男方必須在________
年________月________日之前，將賠償金交給女方。
五、男方未在約定時間交付約定賠償金的，需要向女方繳納賠償金兩倍的違約金。
本協議一式叁份，雙方各執一份，婚姻登記機關存檔一份，在雙方簽字，并經婚姻登記機關辦理相應手續后生效。
協議人：________________
年________月________日________