加工承攬合同范本（精選14篇）
1. 加工承攬合同范本 篇一
委托方：_____公司
簽訂地點：
受托方：
簽訂時間：
標的、數量、價款：
1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。
2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。
3、結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。
5、（交）提貨方式及地點：委托方廠房內。
6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。
7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的'商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。
9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）
委托方：___公司
受托方：
法人代表：
法人代表：
委托代表：
委托代表：
傳真：
電話：
開戶銀行：
帳號：
地址：
傳真：
電話：
開戶銀行：
帳號：
地址：
年 月 日
年 月 日
2. 加工承攬合同范本 篇二
加承合字第號
定作方：_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的.違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
3. 加工承攬合同范本 篇三
甲方（定作方）：
乙方（承攬方）：
甲、乙雙方本著平等互利經過協商一致的原則，簽定本合同，以茲共同遵守執行。
一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產品，產品雕花單價雙方確認，（詳見附件《雕花單價表》）。
二、甲方為乙方提供加工場地，水電，鑼機，打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預與管理）。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產品。樣品經甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。
五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進行加工，甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下，能生產或制作出符合甲方產品要求及質量標準，并由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。
六、交貨期：從甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天內必須完工，_________套以下的_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的，在雙方協定的期限內完工，非標的必須在兩天內完工。
七、甲方品質管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產品，乙方必須給予配合與協助。驗收不合格產品，乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂，一經查明有此種行為，甲方有權終止合同并且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產品，必須完全配套，并由甲方品質管理員驗收簽名，甲方生產管理人員簽名確認，方可結算加工費。
九、加工費按月結算。當月加工的產品，乙方必須在下月______號前將當月加工的`產品《過料單》交給甲方財務部予以確認，甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。
八、違約責任：
1、乙方不能按期限交貨，應當向甲方償付違約金。違約金計算，每遲延一天，按其價款總額的_______%計算，還應當繼續履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產品花樣給同行競爭對手仿造，不得對外泄漏甲方的相關產品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關損失賠償。
九、解決合同糾紛方式：甲、乙雙方因此發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成，可以向佛山市禪城區人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜，雙方另協商解決。雕花加工單價為本合同的附件，視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力，自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方（簽名蓋章）：
乙方（簽名蓋章）：
__年__月__日
__年__月__日
4. 加工承攬合同范本 篇四
訂立合同雙方：
承攬方：縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方：縣百貨公司 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品 名│ 規格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺 │130X40X 90 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺 │180X100X95 │ 件 │ 10 │其中不│
│ │ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺 │180X100X95 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架 │180 X40X200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │180X80X 200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │180X50X 200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.
( 勵志天下 )
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效.
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：縣木具廠(蓋章)
代表人：黃華新(簽名)
地址：七都鎮
電話：66.8971
開戶銀行：縣支行七都鎮營業所
帳號：104750
乙方：縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關中山街5號
電話：33.7347
開戶銀行：縣支行
帳號：003485
一九八五年一月二十五日
5. 加工承攬合同范本 篇五
定作方：合同編號：
簽訂地點：
承攬方：簽訂時間：
一、加工標的
貨物名稱
型號
面料
顏色
單位
數量
單價
總金額
交貨地點及期限
交期：
出口國：
合計人民幣（大寫）
按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）
材料
質量
數量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數量
到位
按實際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。
九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。
十一、付款方式：內部結算。
十二、其他約定事項：
1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的'工作現場進行必要的監督檢查，
2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方：
代表人：
時間：
承攬方：
代表人：
時間：
6. 加工承攬合同范本 篇六
合同編號___________
簽訂日期__年__月__日
供方(全稱)：______
需方(全稱)：______
根據《中華人民共和國經濟合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提供日期：
┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐
│品│規│ │ │ │金│ 分期交(收)貨數量 │超欠幅度│
│名│格│單位│數量│單價│額├──┬──┬──┬──┬──┤ % │
│ │ │ │ │ │ │ 月│ 月│ 月│ 月│ 月│ │
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤
│總金額(大寫) 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分$___ │
└──────────────────────────────────┘
二、質量標準、驗收方法及地點：
____________________________________
三、原材料來源及互利方法：
____________________________________
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：
____________________________________
五、貨款結算時間及方法：
____________________________________
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：______________
七、經濟責任：
____________________________________
八、其他：
____________________________________
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
____________________________________
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終 止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主 管部門備案。
____________________________________
十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國經濟 合同法》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
____________________________________
十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本 份，送雙方業務主管部門、 銀行各一份，工商行政管理機關二份。
____________________________________
十三、本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止。
─────────────────┬──────────────────
供方：法人委托書號碼___ │需方：法人委托書號碼___
營業執照號碼 │ 營業執照號碼
─────────────────┼──────────────────
供 方：(蓋章) │需 方：(蓋章)
│
負責人： │負責人：
│
代 表：(簽字) │代 表：(簽字)
│
開戶銀行： 帳號： │開戶銀行： 帳號：
│
電話號碼： 電掛： │電話號碼： 電掛：
│
住 址： │住 址：
─────────────────┴──────────────────
(注：因欄目所限，內容較多的可加附頁于后)
7. 加工承攬合同范本 篇七
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條 價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法：__________________________________________
________________(1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1， 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條 結算方式及期限：____________________________________________________
第十一條 其他：_____________________________________________________(如：1. 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任：
一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 ( 勵志天下 )
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
一九_____年_______月______日訂
8. 加工承攬合同范本 篇八
甲方：____________________
乙方：____________________
雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港 口 交付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條其他
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產品的____%.
2.甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。
第五條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。
甲方：________________(蓋章)
乙方：________________(蓋章)
____年____月____日
9. 加工承攬合同范本 篇九
定作方：
承攬方：
定作方因制作安裝 標識牌，發包給承攬方，有關事宜，經雙方協商一致，達成如下協議： 一、定作方將神舟管業辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經驗收合格提供有效發票后，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內容為：
1) 制造的內容：“”;
2) 漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母;
3) 漢字為3m(高)*2.5m(寬)，英文高為1.5m;
4) 字體白天及夜晚均為紅色;
5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;
6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內襯高強度鋼管;焊接部位應采取防銹措施;
7) 全部工程應抗除臺風、龍卷風、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應于20xx 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。
四、該標識牌的質保期為兩年，自交付之日起計算。質保期內，承攬方應經常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標識牌的不穩定因素及可能造成危及他人生命、財產安全的隱患有權向承攬方提示，承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質保期內嚴重破損不能修復時，承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規格、材料相同的新2*2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質保期滿后，承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。
五、本合同相關定作方發布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力。
六、定作方負責將電源關到工程地點30米以內。
七、對于可能發生的由于施工質量問題而導致的標識牌損壞造成后果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發生意外與定作方無關;安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內外裝修、構件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經營權或所有權的轉讓而失效，該標識牌經營權或所有權的受讓者有權取得轉讓后定作方的相應權利。
九、合同未盡事宜，雙方可協商解決。如協商不成，雙方均可向寶應縣人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。
十一、該合同一式三份，由定作方執兩份，
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
10. 加工承攬合同范本 篇十
定作人：_______________
承攬人：_______________
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
第二條定作人提供的材料
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術標準、質量要求：
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復。
第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結算方式及期限：
第十三條定作人在____年____月____日前交定金（大寫）_______________元。
第十四條本合同解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條違約責任：
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
（一）提交________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：
定作人:_______________
承攬人:_______________
_____年____月____日
11. 加工承攬合同范本 篇十一
甲方(發包方)：____________________
甲方代表：____________________
乙方(承包方)：____________________
經甲乙雙方互相協商，甲方將____________________加工廠承包給乙方經營。甲乙雙方在平等、互利、自愿的基礎上，簽定如下協議：
一、承包方式
甲方將權屬于甲方的____________________加工廠承包給乙方自產自銷經營。承包期內，一切經營資金由乙方自籌;一切開支包括廠房租金、水、電費、稅收費、衛生管理費等費用均由乙方負責支付，甲方概不負責。
二、承包期限
合同承包期限為_________年，從___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。合同期滿后，如甲乙雙方愿意，可繼續簽訂承包合同。
三、承包費用
承包費用為___________元人民幣(大寫___________萬元整)/年。乙方于每月___________日前向甲方繳交承包款___________元，尾數在最后一個月結清;第一次繳交承包款時間為___________年___________月___________日前。如乙方逾期未繳交承包款，每日按拖欠總額的1%收取滯納金;超過___________日未繳交承包款，甲方有權終止承包合同，并將乙方保證金不予退還。
四、安全責任
乙方應為工廠員工購買工傷保險。合同期內，一切安全事故由乙方負責，甲方概不負任何責任。
五、違約責任
乙方在合同簽定后向甲方交納___________元保證金。如有違約，則由違約方向另一方賠償違約金___________元。
六、其它事項
1、甲乙雙方簽字后，此合同不受市場行情等任何因素影響，合同期內，任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退場等)，則按違約處理。
2、甲方將原購買的'其他廠的廢泡沫(包括蜆華、福星、等)移交給乙方購買，但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂合同，如有價格等因素變動，必須及時通知甲方前去與廠家處理解決，否則按乙方違約處理。
3、甲方以前購買的廠貨廢泡沫，如受價格變動和其它因素的影響，導致一些廠貨不能再繼續購買的，甲方不負責任，不減少承包費。
4、乙方在經營期間，所有新找到的廢泡沫貨源和購買的廢泡沫廠貨，在合同期滿后，必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購買，并且乙方二年內不得在甲方工廠周圍方圓30公里范圍內開設廢泡沫加工廠。
5、甲方負責提供一臺泡沫拉絲機給乙方使用，維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單，合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方，遺失或損壞的物品按價賠償。
6、合同期內，如因現廠房不能繼續租用或政府有關部門干涉的原因，導致乙方不能生產的情況下，由甲方負責協調有關關系或另外租廠房使用，乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按___________元/日扣減承包費。如甲方不能協調好關系，無法讓乙方繼續開工，則雙方按終止合同處理并進行結算，此種情況不按違約處理。
7、如雙方發生合同糾紛，須在甲方工廠所在地即順德地區提出訴訟。
8、未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。
9、此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，簽字生效。
甲方(蓋章)：______________________
甲方代表(簽名)：______________________
乙方(簽名)：______________________
簽定日期：______________________
12. 加工承攬合同范本 篇十二
甲方：
乙方：
地址：
地址：
電話：
電話：
在平等自愿的基礎上，經甲、乙雙方友好協商并同意，按下列條款由甲方委托，乙方承制以下包裝制品。
一、制做要求：
品名
尺寸(mm)
材質
印刷工藝
其他
數量
單價
小計
品名一
品名二
品名三
總計（小寫/大寫）
二、交貨時間、地點及運輸：
交貨時間：乙方在合同生效后________日內交樣品簽樣。乙方在________ 交貨。 交貨地點：________，運輸方式：________
三、付款時間及方式：
A.本合同簽訂后三日內，甲方預付合同總額________%計人民幣 ________元，余款在交貨付清。付款方式為________。
B.乙方于每月________日根據上月已交貨的業務向甲方開出結算發票，甲方在收到發票________日內付清款項。付款方式為________。
四、質量要求：
印刷樣張須經甲方審核簽字后乙方才能付印，印刷品如與簽樣不符，損失由乙方承擔；樣張上有差錯，甲方簽樣時未批出修改，損失由甲方承擔；如甲方提供產品的，包括物料、菲林、技術資料等，乙方需要驗證其質量符合印刷要求。但乙方的驗證不能免除甲方提供不合格產品所產生的相關責任；乙方應保證印裝質量，甲方在驗收乙方交付的印刷品時，如發現有因乙方管理或工作環節出現的質量問題，可如數退還乙方，由乙方負責調換，并承擔重新印刷的責任；
五、違約責任及爭議解決：
甲方未完全履行合同條款造成乙方經濟損失的，乙方有權要求甲方賠償實際損失。乙方未完全履行合同條款造成甲方經濟損失的，甲方有權要求乙方賠償損失。但乙方承擔的責任以本合同的印刷加工費為限。 甲、乙雙方因本合同實施或與本合同有關的一切爭議，應本著友好合作的精神，采取有效的方式協商解決；如協商不能得到解決，則應提交合同標的物加工地仲裁委員會仲裁。
六、不可抗力條款（免責條款）：因不可抗力解除合同的，雙方不再承擔合同責任，包括違約責任。
七、本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，交貨日期從乙方收到預付款之日起計算，至本合同標的物貨、款兩訖或雙方同意時終止。
八、本合同一式三份，本合同傳真件同樣具法律效力。未盡事宜，可由雙方協商修訂，并簽訂補充協議。
九、其他需要約定的事項：________
甲方：
乙方：
甲方授權代表：（簽字蓋章）
乙方授權代表：（簽字蓋章）
年 月 日
年 月 日
13. 加工承攬合同范本 篇十三
委托方： (以下簡稱甲方)
加工方： (以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。 四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金， / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。
3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。
七、雙方責任 甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下跌前的原價格結算。
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。
2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權對相關構件自行處理，且無需向甲方承擔任何責任。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。 4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。
甲方：(蓋章) 乙方：
年月日：
14. 加工承攬合同范本 篇十四
定作方：_______________（簡稱甲方）
承攬方：_______________（簡稱乙方）
根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____ ％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
承攬方：________________
_______年______月_____日