公司裝修合同（精選12篇）
1. 公司裝修合同 篇一
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。
為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1.工程地址：
2.居室規格：房型類型為磚混框架3層，總計施工面積 平方米。
3.施工內容：內墻磚、地板磚、木地板鋪設，內墻白灰掛灰，門窗燈飾安裝，衛生間潔具安裝，廚房、衣柜安裝。
詳見施工圖。
4.委托方式：包工包料
5.工程開工日期：
6.工程竣工日期：工程總天數：
第二條：工程價款工程價款(金額大寫) 元，詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款 元;
2、工時費 元;
3、施工清運費 元;
4、搬卸費 元。
第三條：質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。
甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。
乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。
如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。
如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。
按甲方提供的材料合計金額的 %作為管理費支付給乙方。
材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1.合同一經簽訂，甲方即應付 %工程材料款和施工工費的 %;當工期進度過半( 年 月 日)，甲方即第二次付施工工費的 %.剩余 %尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。
增減項目的價款，當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的 %支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條：工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。
如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。
雙方辦理工程結算和移交手續。
第八條：其他事項
1.甲方責任必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
2.乙方責任負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。
萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。
第九條：違約責任合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。
因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。
當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。
任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。
如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的 %交付違約金，并辦理終止合同手續。
第十二條：合同生效
1.本合同經雙方蓋章，簽字后生效。
一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方(業主)：(簽章)
電話：
乙方：(簽章)
電話：
年月日
2. 公司裝修合同 篇二
發包方(以下簡稱甲方)：
委托代理人：
統一社會信用代碼：
住所地址：
聯系電話：
承包方(以下簡稱乙方)：
統一社會信用代碼：
法定代表人：
委托代理人：
注冊地址：
聯系電話：
依照《_____》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條?工程概況
1.1?工程地點：___市____區(縣)____路____號____樓____?室。
1.2?住房結構：___房型___房______廳___套，施工面積____平方米。
1.3?工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料
(3)乙方包工、甲方包全部材料
1.4總價款：___元，大寫(人民幣)：____。其中：材料費：___，人工費：__，管理費：___，設計費：___，垃圾清運費：____，稅金：____，其他費用：___。(詳見附表：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方簽字確認，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
1.5?工程期限____天;?開工日期____天____月___日;?竣工日期____天___月____日;
1.6?工程內容及做法(見附表：裝飾裝修工程施工項目確認表、裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條?施工單位資格
乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方同意立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。
第三條?材料供應
3.1?按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表：甲方提供裝飾裝修材料明細表)，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續，以雙方代表簽字為準;
3.2?按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收，以雙方代表簽字為準。
第四條?工程質量
4.1本工程執行____(填建筑裝飾工程技術規程)、____(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準）。
4.2?本工程由___方設計施工方案。
4.3?甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4.4?由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4.5?在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定并簽字確認。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
4.6?施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由_______部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第五條?工程驗收
5.1?雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：_________________。?乙方應提前___天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表：工程驗收單);
5.2?工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(見附表：工程驗收單)。在工程款結清后，辦理移交手續(見附表：工程結算單);
5.3?本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表：工程保修單)。
第六條?工程款支付方式
6.1?雙方約定按下列第___種方式支付工程款：
(1)本合同簽訂后，開工前____至___日，甲方支付相當于總價款____%的工程款;
(2)完成____%的工程量之日后的___日內，甲方支付相當于總價款___%的工程款;
(3)竣工驗收后___日內，甲方支付相當于總價款____%的工程款。
(4)竣工驗收合格___年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款____%的工程款。?甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。
6.2?因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6.3?雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。
6.4?竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的____%的保修基金。竣工驗收合格后___年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
第七條?有關安全生產和防火約定
第八條?工程監理
8.1?本工程甲方委托監理，應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。
8.2?本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。
8.3?為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理。總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續履行賦予前任的權利和義務。
第九條?施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供：
9.1?甲方在開工日期____天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。
9.2?甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式___份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費_____元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
9.3?使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。
第十條?乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：
10.1?乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時間后生效。
10.2?乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期;責任在乙方，由乙方承擔費用。
10.3?乙方代表易人，乙方應于易人前____天通知甲方，后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。
第十一條?甲方工作
11.1?甲方應在開工前____天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明___份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。
11.2?做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
11.3?如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。
11.4?不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;
11.5?施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
11.6?參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。
第十二條?乙方工作
12.1?施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;
12.2?嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;
12.3?保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;
12.4?保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
12.5?參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。
12.6?指派___為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。
12.7?乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
第十三條?工程變更
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表：裝飾裝修工程變更單)。
第十四條?工期延誤
14.1?對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：?(1)工程量變化或設計變更;?(2)不可抗力;?(3)甲方同意工期順延的其他情況。
14.2?因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
14.3?甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
14.4?因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第十五條?違約責任
15.1?合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失;
15.2?未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責;
15.3?因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失;
15.4?由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方___元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。
15.5?由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延;
15.6?由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的____%向甲方支付違約金。
15.7?甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
15.8?乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
第十六條?合同的變更和解除
17.1?合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。
17.2?施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。
第十七條?垃圾清運
因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的____地點，甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)___元(此費用不在工程價款內)。
第十八條?聲明及保證
甲方：
18.1?甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
18.2?甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
18.3?在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4?甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方：
18.1?乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
18.2?乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
18.3?在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4?乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十九條?保密
第二十條?不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、_____、政府行為等。?如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在____天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第二十一條?通知
21.1?根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用____(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
21.2?各方通訊地址如下：
甲方：________________________________________________________________。
乙方：_________________________________________________________________。
21.3?一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第二十二條?爭議的處理
22.1?本合同受___國法律管轄并按其進行解釋。
22.2?本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：
(1)提交________委員會_____;?(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條?解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第二十四條?補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條?合同效力
1.?本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為___年，自___年___月?___日至____年___月__日。
2.本合同正本一式___份，雙方各執___份，具有同等法律效力;合同副本___份，送____留存一份。
3.?合同附件為本合同的組成部分。
合同簽訂地點：________省______市_______區/縣
（以下無正文）
甲方(蓋章)：
委托代理人(簽字)：
_______年____月____日
簽訂地點：
乙方(蓋章)：
法定代表人(簽字)：
______年____月____日
3. 公司裝修合同 篇三
發包方(甲方)：_____________________
身份證號：_________________________
聯系電話：_________________________
承包方(乙方)：_____________________
法定代表人/委托代理人：____________
身份證號：_________________________
聯系電話：_________________________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規的規定，結合本市裝飾裝修的特點，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為了更好的確保施工安全順利的進行完成，雙方達成如下協議。
第一條：工程概況
1、工程承包方式：雙方協商按下列第______種包方式。
(1)承包方包工、包料
(2)承包方包工、部分包料，發包人提供主要材料
(3)承包方包工，發包人負責提供材料
2、工期施工日期自_________年_____月_____日，于_________年_____月_____日竣工。
3、本合同工程承包總造價為____________元，大寫金________________________。
第二條：甲方工作
(1)開工前____________天甲方提供經確認的施工圖紙或做法說明并自乙方進行現場的前期工作和現場交底。
(2)為確實需要拆改原建筑結構或設備管線，甲方負責到有關部門辦理相應有關審批手續，并承擔相關費用。
(3)協調有關部門做好現場保衛及垃圾處理工作。
第三條：關于工期的約定
(1)甲方要求合同約定的工期是前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工期所采取的措施費用。
(2)工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議。同時調整相關工程費用及工程工期。
(3)因乙方責任不能安期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順正。
(4)因設計變更或非乙方原因造成的停水、停電等不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)。工期相應順正。
第四條：關于工程質量及驗收的約定
(1)由于甲方提供的材料、設備質量不合格或延期供質，而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
(2)工程竣工后，乙方應通知甲方直接驗收，甲方接到驗收通知兩日內組織驗收，辦理驗收移交手續，如甲方在規定時間內未能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認工序工程的驗工日期，并承擔乙方看管費和相關費用。
第五條：關于工程價款及結算的約定
關于簽署本合同三日內，甲方向乙方支付儲料款紅程總造價的70%____________元的工程款(光人工不帶料付30%，中期付40%)。工程全部完工，驗收結算后甲方向乙方支付工程余下的30%元的工程尾款。(在簽定合同三日內或在規定期限內工程款沒有到位的乙方有權停工，甲方承擔違約責任)。
第六條：設計變更
(1)、施工中甲方對原設計進行變更應在變更前3—5天通知乙方，如乙方已經做成形后，甲方應支付其費用如甲方增加項目，如合同面上有的按相同價格往上加，沒有按市場價格。
(2)乙方嚴格按甲方提提供的圖紙施工，如甲方圖紙有改動的應提前3—5天通知乙方，如不通知一切損失由甲方負責。
(3)由于甲方原因導致延期開工或中途停工，誤工所造成的損失，停工或誤工一天，甲方支付乙方____________元，甲方不按合同的約定撥付工程款，每延期一天，按拖欠款額的____________%支付滯納金。
第七條：驗收標準甲方應在乙方完工一項，驗收一項，以免造成更大的損失。
第八條：本合同簽字蓋章生效后，甲乙方須共同遵守并執行本合同每項條款，如合同執行過程中發生爭議時，雙方應協商解決或調解，若協商或調解不能解決，可以向人民法院起訴。
第九條：本合同一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字之日起生效，履行完成后自動終止。
第十條：補充條款：
__________________________________________________
甲方(簽章)：___________________
_________年_____月_____日
乙方(簽章)：___________________
_________年_____月_____日
4. 公司裝修合同 篇四
甲方(房 主)：
乙方(施工方)：
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《河南省建筑市場管理條例》的規定，結合家庭裝飾工程交易規則及本工程具體情況，雙方達成如下協議：
一、合同主要內容：
1、甲方將自己位于 區(縣) 小區(街道) 樓 門 號 室 廳住宅的室內裝飾工程以 形式交給乙方承做。
2、工程總造價(大寫)：其中設計費(大寫)：
3、工期 天，自 年 月 日起至 年 月 日止。
4、工程款付款方式列下表：
5、工程保修期： 一年
6、甲方代表：
7、乙方代表：
8、工程內容詳見施工圖紙及報價單，并以報價單為準(附表一)。
9、甲方提供主要材料及設備情況詳見材料設備表(附表二)。
10、工藝做法詳見工藝質量說明(附表三)。
11、本合同簽訂生效后，甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同、否則違約方將付給對方工程預算總造價10%的違約金，并承擔因此造成的其它經濟損失。
二、合同細節說明：
1、甲方工作
(1)開工前，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明1份，并向乙方進行現場交底。全部騰或部分騰出房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰出的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施，并與乙方簽定協議。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
(2)甲方代表對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續。甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均需通過甲方代表與乙方接觸。
(3)負責協調鄰里關系，保證乙方施工時間。
2、乙方工作：
(1)組織施工圖交底，擬定施工方案和進度計劃，必要時與甲方審定并簽字認可。
(2)嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
(3)遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保護工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。
(4)施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
(5)工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
3、工期：
(1)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，支付乙方趕工費并簽訂工期變更協議。
(2)因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，對乙方造成誤工的，應付誤工費。
(3)因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
(4)因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工4小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。因此造成乙方的誤工損失費用雙方協商解決。
4、工程質量及驗收
(1)工程以施工圖紙、作法說明、設計變更的內容為依據，以《河南省家庭居家裝飾裝修施工工藝及驗收標準(YJG32-97)》為質量評定合格標準。
(2)甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工、工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用同乙方承擔，但工期也予順延。
(3)由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5、變更
如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯系，在簽定變更單后方能進行該項目施工。凡私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。
6、結算
工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料3天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在3天內，結清尾數。
7、材料供應
(1)本工程甲方負責采購供應的材料、設備必須有材料設備表，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。
(2)凡由乙方采購的主要材料、設備必須在材料設備表中注明品牌、規格或質量標準并經甲方簽字認可，如與材料設備表不符，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
8、安全生產和防火
(1)甲方或乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
(2)乙方在施工期內應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規范》。
(3)由于甲方提供的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
(4)由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
9、獎勵和違約責任
(1)由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰;甲方不按合同的約定撥付款，每拖延一天，按工程總價款的1‰支付滯納金。
(2)由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款額1‰的違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工費用外，每提前一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰，作為獎勵。
(3)甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
(4)未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
(5)未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
(6)因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
10、爭議或糾紛處理
(1)本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或有關部門進行調解。
(2)當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向人民法院起訴。
11、其它約定
12、附則
(1)本合同一式兩份，甲、乙方各執一份。
(2)本合同履行完成后自動終止。簽字(章)生效。
甲方：乙方：
5. 公司裝修合同 篇五
發包方：_______裝修合同電子版___________（以下簡稱“甲方”）
承包方：__________________（以下簡稱“乙方”）
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等裝修合同電子版、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同（包括本合同附件和所有補裝修合同報價清單充合同），以資共同遵守。
第一條工程概況
1.裝修合同注意事項別忽視1工程名稱：______________裝修合同書____ 。
1.2工程地點：_裝修合同簽訂需要注意的細節_________________ 。
1.3工程內容及做法（詳見：《工程預算報價表》、《施工圖紙》）。
1.裝修合同書4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
（1）乙方包工、包料。
（2）乙方包裝修合同簽訂需要注意的細節工、部分包料，甲方裝修合同模板電子版提供部分材料（詳見《甲方裝修合同模板提供裝修合同模板電子版裝飾裝修材料裝修合同簽訂需要注意的細節明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》）；
（3）乙方包工、甲方包料（詳見《甲方提供裝飾裝修合同怎么寫裝修材料明細表》）。
1.5工程期限_____歷天，開工日期______年月
日，竣工日期__裝修合同范本簡單_____年_____月_____日（施工期以材料進場日第二天起計算）。
1.6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預算報價表》，施工過程中有增減項目的，由雙方協商同意并簽名確認后增減該部分費用。
第二條施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：裝修合同簡單版
（1）甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份（詳見：裝飾裝修工程設計圖紙）；
（2）甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份（詳見：裝飾裝修工程設計圖紙），設計費__________元，由甲方支付（此費用不在工程價款內）。
第三條甲方義務
3.1
開工前____裝修合同注意事項別忽視__天，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室裝修合同簡單版內不易搬動的家具、陳設歸堆、裝修合同模板遮蓋，以不影響施工為原則；如甲方不采取必裝修合同怎么寫要保護措施而造成家具、陳設損失的，有甲方自行負責。
3.2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續，裝修合同模板電子版并負責交納物業管理裝修合同報價清單處和報批的全部裝修合同簡單版費用
3.3負責提供施工所需的水源、電源；
3.4負責協調乙方與裝修合同書鄰里之間、物業管理處之間的關系；
3.5不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；
3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衛裝修合同怎么寫及消防等各項工作；
3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜裝修合同模板電子版，負責材料進場、竣工驗收。
3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。
第四條乙方義務
4.1指派為乙方駐工地監理裝修合同注意事項別忽視，負責本合同履行；按要求組織施工，保質保量裝修合同，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。
4.2裝修合同范本簡單施工中嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；
4.3嚴格執裝修合同注意事項別忽視行有關施工現場管理規定，嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工，做好各項質量檢查和施工記錄；
4.4保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通；
4.5保證施工現場的整潔，工程完工后負裝修合同模板電子版責清掃施工現場。
4.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期（見裝飾裝修工程增減項目單）。
第六條材料的提供
6.1
由甲方提供的材料、設備（詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表），應當符合設施要求，如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；乙方驗收后應負責妥善保管。
6.2
由乙方提供的材裝修合同簡單版料、設備（詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的，應禁止使裝修合同簽訂需要注意的細節用；如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
第七條工期延誤
7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延；
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
（3）甲方同意工期順延的裝修合同怎么寫其他情況。
7.2
因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停裝修合同電子版工而影裝修合同范本簡單響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條工程款支付方式
8.1合同生效后，甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款：
第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額（含工程款總額和增加項目金額）的____ %，即____元。
第二次：木工進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額（含工程款總額和增裝修合同加項目金額）的____%，即____元。
第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額（含工裝修合同怎么寫程款總額和增加項目金額）的____ %，即____元。
第四次：工程完工及竣工驗收后，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額（含工程款總額和增加裝修合同簽訂需要注意的細節項目金額）的____%，即____元。
8.2工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交裝修合同模板電子版甲方。甲方接裝修合同報價清單到資料后
日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。
8.3工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據為準。
8.4本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起12月
第九條雙方責裝修合同任和工期延誤處理
9.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：
（1）不能提供水、電；
（2）不能保證每天8小時以上工作時間（含加班）；
（3裝修合同）不能按期提供自購材料、設備；
（4）裝修合同模板電子版不能按期支付裝修合同模板電子版工程款影響正常施工的裝修合同模板電子版；
（5）因甲方原因變更設計、增加裝修合同施工項目；
（6）同意工期順延裝修合同的其他情況。
（7）逾期驗收或無故怠于驗收；
（8）因甲方責裝修合同書任造成工期延誤的其他情況裝修合同。
9.2對以下原因造成工期延誤，工期不順延：
（1）因乙方責任不能按期開工或中途無故停工裝修合同怎么寫而影響裝修合同怎么寫工期的，工期不順延；
（2）因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
（裝修合同范本簡單3）乙方施工過程中違反安全操作規范造成人員傷害的，由乙裝修合同方負責；
（4）乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償裝修合同簽訂需要注意的細節；
（5）乙方違反物業管理規定造成的損失，由乙方負責。
（6）乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
9.3合同中的裝修合同模板電子版任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
9.4未辦理驗收手續，甲方提前使用或裝修合同簡單版擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。
9.5因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知對方，并辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相裝修合同注意事項別忽視應的經濟損失。
9.6甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______元。
9.5由于乙方裝修合同怎么寫原因致使工期延誤，每延裝修合同范本簡單誤一天向對方支付違約金_______元。
第十條關于設計和施工及驗收的約定
10.裝修合同書1乙裝修合同電子版方設計師完成裝修合同模板電子版的施工圖，必須在商定的時裝修合同電子版間內會同甲方審圖，經甲方確認簽字后，乙方方可進行施工。
10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙裝修合同模板電子版進行施工（安裝）。
10.3施工過程中，甲裝修合同范本簡單方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停裝修合同怎么寫工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用裝修合同電子版損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內做出簽字答復或協商解決。
10.4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實裝修合同書填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。
10.5工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲裝修合同怎么寫方應在接到通知后
天內驗收，并辦理驗收移交手續。裝修合同電子版如甲方在上述規定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗裝修合同模板電子版收日期，甲方應裝修合同書承認竣工裝修合同報價清單日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
10.6雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合裝修合同范本簡單格，由此而造成的損失由甲方承擔。
第十一條《工程預算報價表》、《裝修合同報價清單施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發裝修合同模板電子版生的爭議，由當事人雙方協商解決裝修合同怎么寫；也可由東莞市裝飾協會調解；協商或調解不成的，可依法向裝修合同人民法院提起訴訟。
第十三條附則
1裝修合同模板電子版3.1本合同如裝修合同簽訂需要注意的細節有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商后簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。
13.2本合同簽訂后工裝修合同注意事項別忽視程不得轉包。
13.3本合同一式貳份，雙方裝修合同范本簡單各執壹份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。裝修合同電子版
13.裝修合同怎么寫4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方：_____________（簽字）乙方：_____________工程有限公司（蓋章）
法定代理人：_____________法定代理人：_____________
委托代理人：_____________委托代理人：_____________
地址：_____裝修合同注意事項別忽視_____________________地址：__________________________
電話：______裝修合同書_______電話：_____________
6. 公司裝修合同 篇六
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國建筑裝飾合同法》和《建筑裝飾安裝工程承包合同條例》之規定，并依據本工程現場實際施工情況，經雙方友好協商，就乙方承接甲方商場專柜裝修事宜一致達成如下協議：
第一條 、工程概況及承包范圍
1、工程名稱： 工程地點。
2、本工程為包工包料工程。裝修面積為。范圍即圖紙上標明的所有項目。
4、工程期限：日起至日止為乙方施工期，甲方_ 年 _月_ __日可進場
第二條、雙方義務及權利
一、 甲方義務及權利
甲方有義務提供良好的施工環境，辦理前期的相關施工手續，手續費用由甲方承擔。 提供施工用電及其它需要協調的地方。甲方有權監督施工進度及工期用料，用料不符或質量不達標甲方有權利要求更改，由此造成的損失由乙方自行承擔。
二、 乙方義務及權利
1、 嚴格按圖施工，遵循施工原則，認真組織工程施工。嚴格遵循施工現場勞動紀律，按時、按質、按量完成施工任務。有義務主動配合甲方的質量驗收。因違規造成的損失由乙方自行承擔。
2、 在保證質量的前提下按時竣工且又無違規行為，乙方有權利要求甲方按時履行合同約定的其它義務(如付款等)。
3、 裝修完工后壹年時間內，只要所裝修專柜出現質量問題，乙方有無條件提供免費維修的義務(人為損壞除外)。
第三條、付款方式
經雙方約定達成如下付款方式：
1、 工程總造價： 簽訂協議時預付款為工程總造價的50%，即元人民幣。
2、 成品貨柜進場，經甲方初步確認后，甲方支付乙方工程總價款的30%。即 元人民幣。
3、 工程竣工、三天內經甲方驗收合格后，甲方一次付清乙方工程總價款的20%， 即
第四條、違約責任
甲乙雙方任何一方單方面違約，除采取補救措施達到合約標準外，另可按工程總造價的10%向對方索取損失賠償費。由于甲方未按合同約定付款，所引起的延誤工期.甲方自負，并賠償乙方的誤工費。
第五條、其它
如有未盡事宜，雙方本著事實求是的原則協商處理，若協商不成，雙方均可向當地人民法院提起訴訟。本合同共兩頁一式兩份，經雙方代表簽字蓋章之后起即生效，雙方各執一份，具有同等法律效力
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
7. 公司裝修合同 篇七
甲方:(發包方):
乙方:(承包方):
根據《中華人民共和國合同法》,《全國室內裝飾行業管理暫行規定》和《室內裝飾工程質量規范》,結合本工程具體情況,經協議雙方達成如下協議,共同遵守.
第一條:工程概況
建設單位:
工程名稱:辦公樓三層修繕項目
工程內容:按圖紙及預算內容
承包方式:一次性總價包干
工程造價: 元(含本工程預算設計費20xx元).
第二條:工期約定
施工期限:本工程定于 年 月 日開工, 年 月 日前竣工.
第三條:材料供應方式及要求
本工程所用的材料,品牌,規格由甲方指定(見預算書說明).
乙方購買的材料必須符合甲方要求,經甲方驗收符合要求后如乙方自行調整的材料或不經甲方驗收同意而使用的材料所造成的一切費用均由乙方承擔.
第四條:工程結算與付款方式
工程竣工后決算造價核算完畢,在十五天內一次付清.
工程預算中未列入的項目及單價,雙方應及時簽證作為決算依據.
第五條:工程驗收
工程竣工驗收由甲方組織有關技術人員驗收,以《室內裝飾工程質量規范》標準作為驗收依據.
第六條:其它
雙方認可的工程項目表的單價以及各附件,具有同等的法律效力.乙方應文明施工,安全施工,確保安全無事故,如發生事故由乙方負責與甲方無關.
本合同一式貳份,甲,乙方雙方各執一份,具有同等法律效力,自雙方簽名蓋章之日起生效,本工程工程款付清后合同自行失效.
甲方(簽章)：
委托代理人：
住址：
電話：
郵編：
開戶銀行
戶名：
帳號：
簽訂日期： 年 月 日
乙方(簽章)：
委托代理人：
住址：
電話：
郵編：
開戶銀行
戶名：
帳號：
簽訂日期： 年 月 日
8. 公司裝修合同 篇八
建設單位（甲方）：
承包單位（乙方）：
甲方有一套位于__B型201;203的商品房兩套，現委托乙方對該商品房木工工程部份進行裝修。該工程所用的材料由甲方負責，乙方按甲方圖紙進行施工（附圖紙）。
一、工程名稱：室內裝修木工工程
二、施工地點：____
三、木工工程總造價：按甲乙雙方簽訂的價格（附價格表、施工驗收檢準）
四、付款方式：工程完全完工并經業主和甲方項目負責人驗收合格后，甲方叁拾天內支付乙方90%的工程款，余下的10%的工程款為質量保證金，甲方需于半年后支付給乙方。
五、施工期限：從20____年3月25日起至20____年4月25日止共31天內完成，如因甲方改變設計方案，或甲方材料不能按時到位，工期將順延。
六、保修：保修期為半年，保修期內屬乙方施工質量問題，乙方需進行保修，保修所產生的費用（包括材料）均由乙方負責，或由甲方從質量保證金中扣回；若費用超過質量保證金，甲方有權在乙方的其他工程款中扣回。（如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修范圍之內）。
七、責任：
（1）乙方在進場施工前需檢查墻體結構的完整、對上工序完工的基本驗收，并作好驗收交接。對接收甲方的材料時應作數量和質量的驗收，驗收后出現的短缺和損壞由乙方負責。另如發現乙方人員偷取甲方的材料，一經證實將以一罰十處理。
（2）乙方未經甲方同意不能變更施工方案，否則造成的經濟損失由乙方負責。
（3）施工過程中乙方應注意消防、工傷的.安全，嚴格按照甲方的施工指引進行施工，施工期間由于乙方的原因所造成的意外損失和工傷，由乙方自行負責。
（4）因乙方的原因未能按工期完成的，按延誤天數每天扣罰總工程款的5%。
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。由雙方簽字后生效，全部工程結算后自行終止。
甲方：
乙方：
簽約日期：______年______月_____日
簽約日期：______年______月_____日
9. 公司裝修合同 篇九
一、模糊詞匯生事端
在裝修合同中，有些含糊不清的說法，責任認定帶來了隱患。諸如，讓萬先生吃了啞巴虧的“按實際發生額計算費用”等。相關人士說，“按實際發生額計算費 用”是個水分很大的概念。什么是實際發生額，也不好界定。一方面，業主無法限制工人的施工損耗，另一方面，工人的人工費用計算也不統一，有按人頭算錢的， 也有按項目工時算錢的，業主很難準確地掌握有多少工人干了多長時間。
二、自購建材成負累
一般情況，對于家裝公司購買的建材，業主都會比較謹慎，會嚴格審查其品牌、廠家等，并在合同中注明，但對自己購買的建材卻疏忽大意，為家裝公司 留下了把柄。如果業主自己購買建材等裝修材料時，在合同中務必要標明產品的序號、名稱、廠家、品種、規格、數量等內容。有的業主覺得自己采購的東西肯定沒 問題，就不在合同中注明，給了家裝公司可乘之機。一旦出現問題，家裝公司就會據此推卸責任，說是業主購買的建材有問題。
三、“增項”暗藏機關
在家裝合同中，一般都會有這樣的約定：除由于施工方的原因造成的增項外，業主要求修改和增加的項目由業主承擔費用。家裝公司就 經常利用這一條款來鉆空子，胡亂收取費用。比如，在下水管道的改造中，只標明水管的價錢，但不標明需要用多少管道。最后，實際使用了多少，只能聽家裝公司 的說法了。對于埋 藏在墻體內的電線等，就更容易發生此類狀況了。此外，還有一種情況，有些業主為了使房間個性化，主動要求增加一些設計。本來業主增加項目的做法會打破房間 的整體風格，但家裝公司為了多收取增項費，也對此不予制止。
四、“保修”亦不可輕信
雖然現在有的合同也約定，在保修期結束后，業主才付質量保證金(即尾款)，但這部分款項通常只占工程款的5%。實際上，家裝公司早就從別的地方把這點錢找齊了。即使出了問題，業主拒付質量保證金，家裝公司也沒多大損失，事情也就這樣不了了之了。
10. 公司裝修合同 篇十
甲方（發包方）：_________
單位名稱：_________電話：_________
住址：_________通訊地址：_________
乙方（承包方裝修合同電子版）：_________
法定住址：_________法定代表人：_________職務：_________
聯系人：_________身份證號碼：_________電話：_________
通訊地址：_________郵政編碼：_________
第一條工程概況
1.1
工程地點：_________市_________區（縣）_________路_________號_________樓_________室。
1.2住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，面積_________平方米。
1.3
工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據市場競爭、優質優價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫（人民幣）：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：____裝修合同_____。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。
（1）乙方包工、包全部材料。（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；
（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附裝修合同模板電子版件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。
1.5工程期裝修合同模板限_________天；開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式：
1、甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_________年_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙）；
2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙），設計費由甲方支付（此費用不在工程價款內）；
3、施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條甲方權利義務
1 、開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；
2 、參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收；
3 、工程所在的物裝修合同書業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物業管理所需的相關材料；
4、房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物裝修合同模板電子版業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放，并按有關規定清運；
5 、因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第四條乙方權利義務
1 、施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工裝修合同書程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程；
2、安承接家庭居室裝飾裝修合同裝修工程的單位和個人裝修合同模板，應當采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全；
3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上裝修合同模板、下管道的暢通；
4、家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品；
5 、乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后裝修合同簡單版，乙方執行工程施工的代表人，關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工裝修合同簽訂需要注意的細節程
6、乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超裝修合同模板標的，造成損失的，依法承擔賠償責任；
7 、乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8 、乙方施工應符裝修合同書合有關規范要求，不得偷工減料、粗制濫造；裝修合同模板
9 、乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全；
第五條材料的提供
1、由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應裝修合同簽訂需要注意的細節符合設計要求（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理裝修合同簡單版交接手續；若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔；
2、由乙方提供的材料、設備的（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提；
3、甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購），在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管裝修合同模板電子版費（材料款的_________%）+材料運輸費（根據實際情況確定）；若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任；
4、除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場。
第六條工期延誤
1 、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延裝修合同書；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；
2 、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；
3 、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第七條質量標準
（1）乙方必須按照設計文件和國裝修合同簡單版家現行的'技術標準、規范進行施工。
（2）裝修合同簽訂需要注意的細節乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準驗收。
（3）凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無裝修合同電子版償返工，達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的，由甲方承擔返工責任及經濟支出。
第八條工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；
（2）油漆、面層涂料施工前驗收；
（3）竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的裝修合同工期延誤及其它損失均由甲方承擔；
2、保修
（1）工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續（見附件九：工程結算單），并填寫工程保修單（保修期為貳年）（見附件十：工程保修單）。
（2）在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防裝修合同簡單版水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣裝修合同電子版工驗收合格之日起裝修合同模板電子版計算。
第九條工程款支付方式
1 、竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款，乙方的業務員裝修合同簽訂需要注意的細節或施工人員收取的，視為乙方收取。
2 、因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
3、雙裝修合同方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。
第十條違約責任
11.1
合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償。
11.4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
11.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十一條附則
12.1本合同簽訂后工程不得轉包。
12.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本裝修合同簽訂需要注意的細節合同一式兩份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持一份。
12.4合同履行完后自動終止。
12.5本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。
12.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
甲方（簽字）：_________乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字裝修合同書）：_________委托代理人（簽字）：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日____裝修合同_____年____月____日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見（裝修合同書商場合同認證章）：_________裝修合同電子版
委托代理人（簽字）：_________
聯系電話：_________
簽訂地點：_________
_________年____月____日
11. 公司裝修合同 篇十一
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
一、工程概況
1、施工地點：沙坪壩藍溪谷地10號樓1單元7—6號房
2、住房結構：框架剪力墻
3、承包方式：總價包干(含基礎裝修、乙供基裝材料和人工)
4、工程造價：元(大寫 萬 千 百 拾 元人民幣)
5、工程工期： 年 月 日至 年 月 日， 年 月 日竣工。
二、主要施工項目
1、石工部分：拆除保溫層，打線槽，打水管槽，打燃氣槽(線槽轉彎角度成90度)，打空開洞，打書房、次臥空調洞，打鞋柜半墻(剩下部分在靠廚房里面砌墻，以保證墻的安全性)，打廚房與生活陽臺共用墻(含撤除生活陽臺門窗)，擴充廚房門洞，兩臥室靠窗的平臺墻垛拆除，生活陽臺外墻移位，書房兩邊的門洞處理(保證兩邊的滑門能順利安裝)，書房外陽臺預留空調位處做鋼筋水泥板兩張(放空調用)，陽臺水景池造型等本房屋同屬石工部分。
2、水電工部分：放線(線路接頭必須在線盒里面)，安水管，管線安裝要符合平、直、固定等規范要求，安裝燈、潔具、移空開、移可視電話安裝位置，裝4個角閥，強電做7個回路等本房屋同屬水電工部分。
3、泥工部分：客廳、飯廳及過道，兩陽臺，廚衛地面鋪貼地磚，廚衛、兩陽臺墻面鋪貼面磚，兩臥室及書房地面找平，所有墻面找平，包衛生間及兩陽臺落水管，廚房、衛生間、兩陽臺做防水，做踏腳線，敷線槽，陽臺水景池貼磚、嵌石等本房屋同屬泥工部分。
4、木工部分：客廳、餐廳、玄關、過道用石膏板吊頂(根據甲方要求)，客廳陽臺用杉木板吊頂，電視墻處理(根據甲方要求)，餐廳墻處理(根據甲方要求)，次臥室衣柜(不含門)、陽臺雜物柜(含門)、玄關鞋柜(含門)等本房屋同屬木工部分。
5、漆工部分：墻面刮膩子找平，上底漆一遍，上面漆三遍等本房屋同屬漆工部分。
6、以上所列項目為本合同主要施工項目，但不限于上述所列項目，乙方不得以上述項目未列入而要求增加費用。
三、乙供基裝材料、品牌和規格
1、乙供主要材料清單
材料名稱
品牌
規格
等級
備注
2、乙供基裝材料包含但不限于上表所列材料，其它屬于基裝部分的材料也應由乙方提供。
3、乙供基裝材料不包含地磚、墻磚、所有門窗套及門、石材、玻璃鏡片、墻紙、五金件、燈具、潔具、掛衣桿、開關、插座、地漏、水管總閘等。
4、乙供材料按《乙供主要材料清單》購買，如甲方想換高檔材料，其差價由甲方自付。
5、乙方采購的所有材料必須符合國家規定的家裝材料質量和環保標準以及本合同約定。
6、乙供材料運到施工現場后，應立即通知甲方進行檢驗材料的品牌、質量、規格，如不符合應禁止使用，對工程造成的損失由乙方承擔。
四、工程質量要求和驗收
1、墻地磚鋪貼平整牢固，接縫均勻，對縫要直，局部空鼓不能超過總量的3%。
2、隱蔽工程，水管工程無滲漏，電線工程嚴格按國家有關電線工程施工的規定執行，其他弱電工程按有關施工規定執行。
3、廚衛地磚排水應暢通，無積水、無堵塞，不得溢水或滲漏。
4、膩子要刮得牢固，不起波紋，不粉化。
5、乳膠漆嚴禁脫皮、起層、漏刷、透底，無明顯刷痕、無色差、無流淌。
6、清水漆噴漆應平整光滑，顏色一致。
7、門窗套裝修線條垂直，對稱、橫平豎直、高度一致。
8、墻面、地面、頂棚平整，陰陽角、線條豎直。
9、每道工序完工、單項工程或階段性工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，乙方的施工質量必須滿足規范要求和甲方要求，如因施工質量問題返工，材料及人工費均由乙方承擔。
10、在施工過程中，如甲方發現乙方的施工人員技術差，有權要求乙方更換施工人員，乙方不得拒絕。
五、關于設計變更
單項工程施工前，甲方有權要求乙方改變設計樣式或風格;單項工程施工過程中，甲方有權要求乙方調整設計樣式或風格。單項工程實際竣工樣式風格與經甲方確認的設計樣式風格一致而甲方要求改變新樣式風格的，乙方應按甲方要求無條件改變，但費用由甲方承擔;單項工程實際竣工樣式風格與經甲方確認的設計樣式風格不一致而甲方要求改變新樣式的`，乙方應按甲方要求無條件改變，但費用由乙方承擔。
六、雙方簽訂合同后兩天之內，乙方應向甲方提供裝修項目的設計圖，經甲方認可后，乙方才能進場施工。
七、工程進度及付款
石工工程完工后，甲方支付合同總價的15%;
水電工程完工后，甲方支付合同總價的15%;
泥工工程完工后，甲方支付合同總價的15%;
木工工程完工后，甲方支付合同總價的15%;
漆工工程完工后，甲方支付合同總價的15%;
整個工程完工，經甲方驗收合格后，甲方支付合同總價的20%;甲方留合同總價的5%作為工程質保金，半年后如無質量問題，甲方支付尾款。
八、違約責任
1、甲方應按合同規定進度付款，逾期一天，甲方應按應付款的千分之三付給乙方違約金。
2、甲方應在乙方竣工后的七日內安裝完木地板，木地板安裝完后，墻面如有損傷由乙方負責修復。
3、如因停水、停電和非乙方原因耽誤工期，工期應順延。
4、乙方不得以任何理由故意拖延工期，由于乙方原因逾期竣工，逾期一天，乙方按總價款的千分之三支付給甲方。
5、一方提前終止合同，應向無過錯方支付合同總價5%的違約金。
九、合同的變更和解除
1、經雙方協商一致，可以變更合同的內容、解除合同。
2、工程項目竣工后自動解除合同。
3、乙方工程質量必須符合驗收規范要求，否則甲方有權提前解除合同。
十、乙方自行負責辦理物業管理方面的出入證等證件。
十一、其他事項
1、本合同簽訂時，乙方應向甲方提供本次項目的施工隊伍人員名單和聯系方式(含總負責人、設計負責人、采購負責人、石工負責人、水電工負責人、泥工負責人、木工負責人、漆工負責人)。同時，乙方還應向甲方出示身份證原件和提供身份證復印件。
2、乙方負責乙供材料的運輸及搬運，乙方負責平時工程中的清潔以及每道工序完工后的清潔，裝修完畢做一次開荒保潔。
3、乙方負責現場施工的安全，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞，滲漏水、停電，物品損壞等事故發生而影響他人，萬一發生必須盡快修復或賠償。
4、需甲方購買的材料，乙方應提前四天與甲方聯系購買并運到施工現場，經乙方驗收后由乙方保管，因保管不當造成的損失由乙方負責。
5、乙方在施工期間不能損壞房屋的設備、設施(水表、氣表、管線及上、下水管和已安裝好的門窗以及電梯、墻壁等)和甲供材料，若有損壞、失竊，由乙方負責賠償。
6、乙方在施工期間不能故意浪費甲供材料，應乙方原因造成甲供材料浪費的，由乙方負責賠償。
7、乙方在施工期間應嚴格執行物管的有關規定。
8、質量保修問題：表面工程包兩年維修，隱蔽工程包五年維修，乙方不得以任何理由拒絕承擔維修義務。
9、在施工過程中發生各種安全事故，均由乙方負責。
10、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，經雙方簽字后生效，具有同等的法律效力。
11、甲、乙雙方如有分歧，應協商解決，如協商不能達成一致意見，向沙坪壩區人民法院提起訴訟。
12、本合同附件為合同的有效組成部分，具有同等法律效力。
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：
身份證號碼： 身份證號碼：
住址： 住址：
電話： 電話：
郵編： 郵編：
簽訂地點：
簽訂日期： 年 月 日
12. 公司裝修合同 篇十二
甲方(房主)：
乙方(施工方)：
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《河南省建筑市場管理條例》的規定，結合家庭裝飾工程交易規則及本工程具體情況，雙方達成如下協議：
一、合同主要內容：
1、甲方將自己位于區(縣)小區(街道)樓門號室廳住宅的室內裝飾工程以形式交給乙方承做。
2、工程總造價(大寫)：其中設計費(大寫)：
3、工期天，自____年__月__日起至____年__月__日止。
4、工程款付款方式列下表：
5、工程保修期：一年
6、甲方代表：
7、乙方代表：
8、工程內容詳見施工圖紙及報價單，并以報價單為準(附表一)。
9、甲方提供主要材料及設備情況詳見材料設備表(附表二)。
10、工藝做法詳見工藝質量說明(附表三)。
11、本合同簽訂生效后，甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同、否則違約方將付給對方工程預算總造價10%的違約金，并承擔因此造成的其它經濟損失。
二、合同細節說明：
1、甲方工作
(1)開工前，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明1份，并向乙方進行現場交底。全部騰或部分騰出房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰出的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施，并與乙方簽定協議。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
(2)甲方代表對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續。甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均需通過甲方代表與乙方接觸。
(3)負責協調鄰里關系，保證乙方施工時間。
2、乙方工作：
(1)組織施工圖交底，擬定施工方案和進度計劃，必要時與甲方審定并簽字認可。
(2)嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
(3)遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保護工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。
(4)施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
(5)工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
三、工期：
(1)甲方要求比合同約定的'工期提前竣工時，應征得乙方同意，支付乙方趕工費并簽訂工期變更協議。
(2)因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，對乙方造成誤工的，應付誤工費。
(3)因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
(4)因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工4小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。因此造成乙方的誤工損失費用雙方協商解決。
四、工程質量及驗收
(1)工程以施工圖紙、作法說明、設計變更的內容為依據，以《河南省家庭居家裝飾裝修施工工藝及驗收標準(YJG32-97)》為質量評定合格標準。
(2)甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工、工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用同乙方承擔，但工期也予順延。
(3)由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
五、變更
如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯系，在簽定變更單后方能進行該項目施工。凡私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。
六、結算
工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料3天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在3天內，結清尾數。
七、材料供應
(1)本工程甲方負責采購供應的材料、設備必須有材料設備表，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。
(2)凡由乙方采購的主要材料、設備必須在材料設備表中注明品牌、規格或質量標準并經甲方簽字認可，如與材料設備表不符，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
八、安全生產和防火
(1)甲方或乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
(2)乙方在施工期內應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規范》。
(3)由于甲方提供的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
(4)由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
九、獎勵和違約責任
(1)由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰;甲方不按合同的約定撥付款，每拖延一天，按工程總價款的1‰支付滯納金。
(2)由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款額1‰的違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工費用外，每提前一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰，作為獎勵。
(3)甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
(4)未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
(5)未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
(6)因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
十、爭議或糾紛處理
(1)本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或有關部門進行調解。
(2)當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向人民法院起訴。
十一、其它約定
_________
十二、附則
(1)本合同一式兩份，甲、乙方各執一份。
(2)本合同履行完成后自動終止。簽字(章)生效。
甲方：
乙方：
____年__月__日